2016二級建造師《法規知識》單選題練習與答案
2016年二級建造師考試越來越近了，為了幫助考生們更好、更有準備地參加考試，下面百分網小編為大家搜索整理了關于《法規知識》單選題練習與答案，歡迎參考練習，希望對大家備考有所幫助!想了解更多相關信息請持續關注我們應屆畢業生考試網!
1李某今年51歲，自l995年起就一直在某企業做臨時工，擔任廠區門衛。現企業首次與所有員工簽訂勞動合同。李某提出自己愿意長久在本單位工作，也應與單位簽訂合同，但被拒絕并責令其結算工資走人。根據《勞動合同法》規定，企業( )。
A.應當與其簽訂同定期限勞動合同
B.應當與其簽訂無固定期限的勞動合同
C.應當與其簽訂以完成一定工作任務為期限的勞動合同
D.可以不與之簽訂勞動合同，因其是臨時工
參考答案：B
參考解析：
有下列情形之一，勞動者提出或者同意續訂、訂立勞動合同的，除勞動者提出訂立固定期限勞動合同外，應當訂立無固定期限勞動合同：①勞動者在該用人單位連續工作滿10年的;②用人單位初次實行勞動合同制度或者國有企業改制重新訂立勞動合同時，勞動者在該用人單位連續工作滿10年且距法定退休年齡不足10年的;③連續訂立2次固定期限勞動合同，且勞動者沒有《勞動合同法》第39條和第40條第1項、第2項規定的情形，續訂勞動合同的。
2 部門規章與地方政府規章之間對同一事項的規定不一致時，應該( )。
A.由國務院裁決
B.由國務院提出意見，提請全國人民代表大會常務委員會裁決
C.由制定機關裁決
D.決定在該地方適用地方性法規的規定
參考答案：A
參考解析：
地方性法規、規章之間不一致時，由有關機關依照下列規定的權限作出裁決：①同一機關制定的新的一般規定與舊的特別規定不一致時，由制定機關裁決;②地方性法規與部門規章之間對同一事項的規定不一致，不能確定如何適用時。由國務院提出意見，國務院認為應當適用地方性法規的，應當決定在該地方適用地方性法規的規定;認為應當適用部門規章的.應當提請全國人民代表大會常務委員會裁決;③部門規章之間、部門規章與地方政府規章之間對同一事項的規定不一致時，由國務院裁決。
3
根據《合同法》規定，對效力待定合同的理解正確的是( )。
A.在相對人催告后一個月內，當事人之法定代理人未作表示，合同即可生效
B.效力待定合同的善意相對人有撤銷的權利，撤銷期限自行為作出之日起一年
C.表見代理實質上屬于無權代理，卻產生有效代理的后果
D.超越代理權簽訂的合同，若未經被代理人追認，則必定屬于效力待定合同
參考答案：C
參考解析：
選項A，對于效力待定合同，相對人可以催告被代理人在一個月內予以追認;被代理人未作表示的，視為拒絕追認，合同沒有效力。選項B，合同被追認之前，善意相對人有撤銷的權利，撤銷應當以通知的方式作出。選項D，對于超越代理權簽訂的合同，如果被代理人在催告期限內不予追認，視為拒絕追認，合同變為無效合同。
4 施工單位違反施工程序，導致一座l3層在建樓房倒塌，致使一名工人死亡，直接經濟損失達7 000余萬元人民幣。根據《生產安全事故報告和調查處理條例》規定，該事件屬于( )事故。
A.特別重大
B.重大
C.較大
D.一般
參考答案：B
參考解析：
國務院《生產安全事故報告和調查處理條例》規定，重大事故是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重傷，或者5 000萬元以上1億元以下直接經濟損失的事故。由題干中直接經濟損失額可判斷該事件屬于重大事故。
5 在不違反民事訴訟對級別管轄和專屬管轄規定的情況下，合同雙方當事人可在書面合同中協議選擇的人民法院不包括( )。
A.合同履行地
B.合同糾紛發生地
C.合同簽訂地
D.標的物所在地
參考答案：B
參考解析：
《民事訴訟法》第25條規定：合同的當事人可以在書面合同中協議選擇被告住所地、合同履行地、合同簽訂地、原告住所地、標的物所在地人民法院管轄，但不得違反本法對級別管轄和專屬管轄的規定。
6 建設單位不得明示或暗示施工單位違反( )標準。
A.工程建設國家
B.工程建設行業標準
C.工程建設強制性標準
D.工程建設企業標準
參考答案：C
參考解析：
《建筑法》和《建設工程質量管理條例》規定，建設單位不得以任何理由，要求建筑設計單位或者建筑施工企業在工程設計或者施工作業中，違反法律、行政法規和建筑工程質量、安全標準，降低工程質量。建設單位不得明示或者暗示設計單位或者施工單位違反工程建設強制性標準，降低建設工程質量。建筑設計單位和建筑施工企業對建設單位違反規定提出的降低工程質量的要求，應當予以拒絕。
7 某工程項目建設工期為三年，為保證施工順利進行，開工前的到位資金原則上不得少于工程合同價的( )。
A.20%
B.30%
C.50%
D.80%
參考答案：B
參考解析：
《建筑工程施工許可管理辦法》規定，建設工期不足一年的，到位資金原則上不得少于工程合同價的50%;建設工期超過一年的.到位資金原則上不得少于工程合同價的30%。
8 某工程開工后，因故于2013年10月15日中止施工，該建設單位為此向施工許可證發證機關報告的最遲期限應是2013年( )。
A.10月15日
B.10月 22日
C.1 1月14日
D.12月14日
參考答案：C
參考解析：
《建筑法》規定，在建的建筑工程因故中止施工的，建設單位應當自中止施工之日起一個月內，向發證機關報告，并按照規定做好建筑工程的維護管理工作。
9 由一個國家現行的各個部門法構成的有機聯系的統一整體通常稱為( )。
A.法律形式
B.法律體系
C.法律規范
D.法律部門
參考答案：B
參考解析：
法律體系也稱法的體系，通常指由一個國家現行的各個部門法構成的有機聯系的統一整體。
10 某工程施工合同中約定2012年11月20日竣工，并于1個月內交付給發包方使用，但是施工過程中由于承包方管理不善的原因，造成工程拖期3個月，發包方在合同約定的竣工日期后2個月時，未經驗收直接使用和占有了該工程，因此，該工程的竣工日期為( )。
A.2012年11月20日
B.2012年12月20日
C.2013年1月20日
D.2013年2月20日
參考答案：C
參考解析：
根據題目條件可以進行推定，所約定的竣工日期為2012年11月20日，但承包方的原因導致拖期3個月，則竣工日期應為2013年2月20日，但是建設工程未經竣工驗收，發包人擅自使用的，以轉移占有建設工程之日為竣工日期，題目中發包方在合同約定的竣工日期后兩個月時，也就是2013年1月 20日，直接占該工程，因而，這個日期才是最終的竣工日期。
11 引起建設工程債權債務關系發生的最主要、最普遍的根據是( )。
A.合同
B.扶養
C.不當得利
D.無因管理
參考答案：A
參考解析：
建設工程債的產生，是指特定當事人之間債權債務關系的產生。引起債產生的一定的法律事實，就是債產生的根據。建設工程債產生的根據有合同、侵權、無因管理和不當得利。合同引起債的關系，是債發生的最主要、最普遍的依據。
12 民事訴訟的證據不包括( )。
A.書證
B.物證
C.視聽資料
D.科學實驗
參考答案：D
參考解析：
根據新修訂的《民事訴訟法》，證據包括：當事人的陳述、書證、物證、視聽資料、電子數據、證人證言、鑒定意見、勘驗筆錄。證據必須查證屬實，才能作為認定事實的根據。
13 當事人對自己的主張，只有本人陳述而不能提出其他相關證據的，其主張( )。
A.應當予以支持
B.絕對不予支持
C.經對方當事人認可的，可以予以支持
D.必須予以支持
參考答案：C
參考解析：
最高人民法院《關于民事訴訟證據的若干規定》第76條規定，當事人對自己的主張，只有本人陳述而不能提出其他相關證據的，其主張不予支持。但對方當事人認可的除外。
14 《建筑法》規定，建設單位領取施工許可證后，因故不能按期開工的，應向發證機關申請延期，每次延期不超過( )。
A.1個月
B.2個月
C.3個月
D.4個月
參考答案：C
參考解析：
《建筑法》規定，建設單位應當自領取施工許可證之日起3個月內開工。因故不能按期開工的，應當向發證機關申請延期;延期以兩次為限，每次不超過3個月。既不開工又不申請延期或者超過延期時限的，施工許可證自行廢止。
15用人單位瀕臨破產進行法定整頓期間或者生產經營狀況發生嚴重困難，確需裁減人員的，對患職業病或者因工負傷并被確認喪失或者部分喪失勞動能力的職工，用人單位( )。
A.可以預告解除勞動合同
B.可以經濟性裁員
C.不得解除勞動合同
D.可以隨時解除勞動合同
參考答案：C
參考解析：
為了保護一些特殊群體勞動者的權益，《勞動合同法》第42條規定，勞動者有下列情形之一的，用人單位不得依照該法第40條、第41條的規定解除勞動合同：①從事接觸職業病危害作業的勞動者未進行離崗前職業健康檢查，或者疑似職業病病人在診斷或者醫學觀察期間的;②在本單位患職業病或者因工負傷并被確認喪失或者部分喪失勞動能力的;③患病或者非因工負傷，在規定的醫療期內的;④女職工在孕期、產期、哺乳期的;⑤在本單位連續工作滿15年，且距法定退休年齡不足5年的;⑥法律、行政法規規定的其他情形。
16 根據《建設工程安全生產管理條例》規定，施工單位應當為( )辦理意外傷害保險。
A.施工現場從事危險作業的人員
B.施工現場所有的人員
C.施工現場從事特殊工種的人員
D.施工現場的專職安全管理人員
參考答案：A
參考解析：
新修訂的《建筑法》規定，建筑施工企業應當依法為職工參加工傷保險繳納工傷保險費。鼓勵企業為從事危險作業的職工辦理意外傷害保險，支付保險費。
17 施工單位未按照民用建筑節能強制性標準進行施工的，南縣級以上人民政府建設主管部門責令改正，處民用建筑項目合同價款( )的罰款。
A.0.5%以上1%以下
B.1%以上2%以下
C.2%以上4%以下
D.3%以上5%以下
參考答案：C
參考解析：
《民用建筑節能條例》規定，施工單位未按照民用建筑節能強制性標準進行施工的，由縣級以上地方人民政府建設主管部門責令改正，處民用建筑項目合同價款2%以上4%以下的罰款;情節嚴重的，由頒發資質證書的部門責令停業整頓，降低資質等級或者吊銷資質證書;造成損失的，依法承擔賠償責任。
18某施工單位與王先生簽訂了為期兩年的勞動合同，按照《勞動合同法》的規定，王先生的試用期不得超過( )個月。
A.1
B.2
C.3
D.6
參考答案：B
參考解析：
根據《勞動合同法》規定，勞動合同期限3個月以上不滿1年的，試用期不得超過1個月;勞動合同期限1年以上不滿3年的，試用期不得超過2個月;3年以上無固定期限和無固定期限的勞動合同，試用期不得超過6個月。本題中某施工單位與王先生簽訂的勞動合同為期2年，根據規定，其試用期不得超過2 個月。
19 《招標投標法實施條例》規定，投標人對資格預審文件、招標文件、開標以及對依法必須進行招標項目的評標結果有異議的，應當依法先向( )提出異議。
A.評標委員會
B.招標人
C.有關行政監督部門
D.招標代理機構
參考答案：B
參考解析：
此題注意區分下面兩點：《招標投標法實施條例》規定，投標人或者其他利害關系人認為招標投標活動不符合法律、行政法規規定的，可以自知道或者應當知道之日起l0日內向有關行政監督部門投訴。但是，對資格預審文件、招標文件、開標以及對依法必須進行招標項目的評標結果有異議的，應當依法先向招標人提出異議。
20 下列屬于行政處罰的是( )。
A.沒收財產
B.罰金
C.撤職
D.責令停產停業
參考答案：D
參考解析：
行政處罰指行政機關或其他行政主體依照法定職權、程序對于違法但尚未構成犯罪的相對人給予行政制裁的具體行政行為。常見的行政處罰為警告、罰款、沒收違法所得、取消投標資格、責令停止施工、責令停業整頓、降低資質等級、吊銷資質證書等。
21同專業的A、B、C三家施工單位通過合同約定實行聯合承包，該三個施工單位的資質等級依次為施工總承包特級、一級和二級。根據我國建筑法的規定，該聯合體應當依照( )的資質等級許可范圍承攬工程。
A.A
B.B
C.C
D.三家施工單位約定
參考答案：C
參考解析：
根據《招標投標法》規定，對聯合體各方資質條件要求如下：①聯合體各方均應當具備承擔招標項目的相應能力;②國家有關規定或者招標文件對投標人資格條件有規定的，聯合體各方均應當具備規定的相應資格條件;③由同一專業的單位組成的聯合體，按照資質等級較低的單位確定資質等級。
22 如果裁決發生法律效力后，乙不履行裁決，甲可以( )。
A.向法院申請強制執行
B.向仲裁委員會申請強制執行
C.向公安部門申請強制執行
D.再申請仲裁
參考答案：A
參考解析：
仲裁裁決作出后，當事人應當履行裁決。一方當事人不履行的，另一方當事人可以依照我國《民事訴訟法》的規定，向人民法院申請執行。
23
采用欺詐、脅迫等手段訂立的勞動合同是( )勞動合同。
A.有效
B.無效
C.可變更或可撤銷
D.效力待定
參考答案：B
參考解析：
《合同法》第52條規定：有下列情形之一的，合同無效：①一方以欺詐、脅迫的手段訂立合同，損害國家利益;②惡意串通，損害國家、集體或者第三人利益;③以合法形式掩蓋非法目的;④損害社會公共利益;⑤違反法律、行政法規的強制性規定。
24 下列關于訴訟管轄的表述正確的是( )。
A.第一審重大涉外民事案件應當由中級人民法院管轄
B.建設工程施工合同糾紛應當由不動產所在地人民法院管轄
C.受移送人民法院認為移送的案件不屬于本院管轄的，可繼續移送有管轄權的人民法院
D.房屋買賣糾紛實行“原告就被告”原則
參考答案：A
參考解析：
選項B，因不動產糾紛提起的訴訟，由不動產所在地人民法院管轄，但是建設工程施工合同糾紛不適用專屬管轄，而應當由被告住所地或合同履行地人民法院管轄;選項C，移送管轄中，受移送的人民法院認為受移送的案件依照規定不屬于本院管轄的應當報請上級人民法院指定管轄，不得再自行移送;選項D，房屋買賣糾紛是不動產糾紛，屬于專屬管轄，應當由不動產所在地人民法院管轄。
25 向大氣排放污染物的，其污染物排放濃度不得超過( )。
A.國家和地方規定的排放標準
B.國家標準
C.行業標準
D.企業申報標準
參考答案：A
參考解析：
向大氣排放污染物的，其污染物排放濃度不得超過國家和地方規定的排放標準。在人口集中地區和其他依法需要特殊保護的區域內，禁止焚燒瀝青、油氈、橡膠、塑料、皮革、垃圾以及其他產生有毒有害煙塵和惡臭氣體的物質。
26 在我國法律體系中，《建筑法》屬于( )部門。
A.民法
B.商法
C.經濟法
D.行政法
參考答案：D
參考解析：
行政法是調整行政主體在行使行政職權和接受行政法制監督過程中而與行政相對人、行政法制監督主體之間發生的各種關系，以及行政主體內部發生的各種關系的法律規范的總稱。《中華人民共和國建筑法》屬于行政法。
27 對固體廢物污染環境防治設施的驗收應當( )。
A.與對主體工程的驗收同時進行
B.在主體工程的驗收之前進行
C.在主體工程的驗收之后進行
D.單獨由環境保護部門進行
參考答案：A
參考解析：
建設項目的環境影響評價文件確定需要配套建設的固體廢物污染環境防治設施，必須與主體工程同時設計、同時施工、同時投入使用。固體廢物污染環境防治設施必須經原審批環境影響評價文件的環境保護行政主管部門驗收合格后，該建設項目方可投入生產或者使用。對固體廢物污染環境防治設施的驗收應當與對主體工程的驗收同時進行。
28、從事建筑活動的經濟組織應當具備的條件是符合國家規定的( )。
A.注冊資本、專業技術人員和技術裝備
B.流動資金、專業技術人員和突出業績
C.注冊資本、專業管理人員并依法設立
D.注冊資本、專業管理人員和資格證書
參考答案：A
參考解析：
《建筑法》規定，從事建筑活動的建筑施工企業、勘察單位、設計單位和工程監理單位，應當具備下列條件：①有符合國家規定的注冊資本;②有與其從事的建筑活動相適應的具有法定執業資格的專業技術人員;③有從事相關建筑活動所應有的技術裝備;④法律、行政法規規定的其他條件。
29 仲裁委員會仲裁一施工合同糾紛案件，首席仲裁員甲認為應裁決合同無效，仲裁庭組成人員乙、丙認為應裁決合同有效，但乙認為應裁決解除合同，丙認為應裁決繼續履行合同，則仲裁庭應( )。
A.按甲的意見作出
B.按乙或丙的意見作出
C.請示仲裁委員會主任并按其意見作出
D.重新組成仲裁庭經評議后作出
參考答案：A
參考解析：
根據《仲裁法》的有關規定，仲裁裁決應當按照多數仲裁委員的意見作出，少數仲裁員的不同意見可以記人筆錄。仲裁庭不能形成多數意見時，裁決應當按照首席仲裁員的意見作出。
30 訴訟時效期間從知道或應當知道權利被侵害時起計算。但是，從權利被侵害之日起超過( )年的，人民法院不予保護。
A.2
B.10
C.15
D.20
參考答案：D
參考解析：
訴訟時效期間從知道或應當知道權利被侵害時起計算。但是，從權利被侵害之日起超過20年的，法院不予保護。
31 建筑施工企業確定后，在建筑工程開工前，建設單位應當按照國家有關規定向工程所在地縣級以上人民政府建設行政主管部門申請領取( )。
A.建設用地規劃許可證
B.建設工程規劃許可證
C.施工許可證
D.安全生產許可證
參考答案：C
參考解析：
《建筑法》第7條規定，建筑工程開工前，建設單位應當按照國家有關規定向工程所在地縣級以上人民政府建設行政主管部門申請領取施工許可證。
32 如果建筑施工企業安全生產許可證遺失，其應( )。
A.向原發證機關聲明作廢并申請補辦
B.向原發證機關申請注銷，待該許可證有效期滿后補發
C.由原發證機關通報原件作廢，按規定罰款后補發
D.向原發證機關報告，并在媒體上聲明作廢后，申請補辦
參考答案：D
參考解析：
《建筑施工企業安全生產許可證管理規定》第11條規定，建筑施工企業遺失安全生產許可證，應當立即向原安全生產許可證頒發管理機關報告，并在公眾媒體上聲明作廢后，方可申請補辦。
33
招標人以招標公告的方式邀請不特定的法人或者組織來投標，這種招標方式稱為( )。
A.公開招標
B.邀請招標
C.議標
D.定向招標
參考答案：A
參考解析：
招標方式分為公開招標和邀請招標。其中，公開招標是指招標人以招標公告的方式邀請不特定的法人或者其他組織投標。邀請招標是指招標人以投標邀請書的方式邀請特定的法人或者其他組織投標。
34 關于建筑工程的發包、承包方式，以下說法錯誤的是( )。
A.建筑工程的發包方式分為招標發包和直接發包
B.未經發包方同意且無合同約定，承包方不得對專業工程進行分包
C.聯合體各成員對承包合同的履行承擔連帶責任
D.發包方有權將單位工程的地基基礎、主體結構、屋面等工程分別發包給符合資質的施工單位
參考答案：D
參考解析：
《建設工程安全生產管理條例》規定，建設工程實行施工總承包的，總承包單位應當自行完成建設工程主體結構的施工。該規定主要是為了落實施工總承包單位的安全生產責任，防止因轉包和違法分包等行為導致施工生產安全事故的發生。
35 建設工程民事糾紛經不同主體調解成功并制作了調解書，其中可以強制執行的是( )。
A.雙方簽收的由人民調解委員會制作的調解書
B.雙方簽收的仲裁調解書
C.人民法院依法作出但原告方拒絕簽收的調解書
D.雙方簽收的由人民政府職能部門依法作出的調解書
參考答案：B
參考解析：
調解包括人民調解、行政調解、法院調解、仲裁調解和專業機構調節五種形式，其中法院調解和仲裁調解具有強制執行力，調解書經當事人簽收后即發生法律效力。選項A屬于人民調解;選項C，原告并未簽收，調解書不生效;選項D屬于行政調解。
36 當事人委托傅澤律師事務所的張律師做自己的訴訟代理人，授權委托書中委托權限一欄僅注明“全權代理”。則張律師有權代為( )。
A.陳述事實、參加辯論
B.承認、放棄、變更訴訟請求
C.進行和解
D.提起反訴或上訴
參考答案：A
參考解析：
委托權限分為一般授權與特別授權。一般授權，委托代理人僅有程序性的訴訟權利。特別授權可以行使實體性的訴訟權利，即代為承認、放棄、變更訴訟請求，進行和解。提起反訴或者上訴。針對實踐中經常出現的授權委托書僅寫“全權代理”而無具體授權的情形，最高人民法院還特別規定，在這種情況下不能認定為訴訟代理人已獲得特別授權，即訴訟代理人無權代為承認、放棄、變更訴訟請求，進行和解、提起反訴或者上訴。
37 某工程施工合同約定2004年1月1日業主應向承包商支付工程款，如果承包商一直沒有提出索要工程款的要求，業主也沒有主動提出同意支付工程款，則( )。
A.截止于2006年1月1日，承包商喪失訴訟權
B.2006年1月1日以后，即使業主同意支付工程款，承包商也無權收取
C.截止于2006年1月1日，承包商喪失勝訴權
D.承包商獲得工程款的權利最長保護2年
參考答案：C
參考解析：
這里要注意區別“訴權”、“勝訴權”、“實體權利”。因此，選項C正確。
38
重要設備、材料等貨物的采購，單項合同估算價在( )萬元人民幣以上的工程建設項目，必須進行招標。
A.50
B.100
C.200
D.300
參考答案：B
參考解析：
按照《工程建設項目招標范圍和規模標準規定》，必須招標范圍內的各類工程建設項目，達到下列標準之一的，必須進行招標：①施工單項合同估算價在人民幣200萬元以上的;②重要設備、材料等貨物的采購，單項合同估算價在人民幣100萬元以上的;③勘察、設計、監理等服務的采購，單項合同估算價在人民幣50萬元以上的;④單項合同估算價低于第①、②、③項規定的標準，但項目總投資額在人民幣3 000萬元以上的。
39 在公共場所施工，沒有設置明顯標志造成他人損害的，施工單位應承擔賠償責任。這種責任屬于( )。
A.違約責任
B.行政責任
C.刑事責任
D.侵權責任
參考答案：D
參考解析：
侵權責任是指行為人因過錯侵害他人財產、人身而依法應當承擔的責任，以及雖沒有過錯，但在造成損害以后，依法應當承擔的責任。
40 下列企業中不屬于我國法律規定實行安全生產許可制度的是( )。
A.礦山企業
B.建筑施工企業
C.軍工用爆破器材生產企業
D.煙花爆竹生產企業
參考答案：C
參考解析：
《安全生產許可證條例》規定，國家對礦山企業、建筑施工企業和危險化學品、煙花爆竹、民用爆破器材生產企業(以下統稱企業)實行安全生產許可制度。企業未取得安全生產許可證的，不得從事生產活動。
41 某建設工程施工過程中發生較大事故，根據《生產安全事故調查處理條例》規定，該級事故應由( )負責調查。
A.國務院
B.省級人民政府
C.設區的市級人民政府
D.縣級人民政府
參考答案：C
參考解析：
根據《生產安全事故調查處理條例》規定，特別重大事故由國務院或者國務院授權有關部門組織事故調查組進行調查。重大事故、較大事故、一般事故分別由事故發生地省級人民政府、設區的市級人民政府、縣級人民政府負責調查。本題中發生的是較大事故，應由設區的市級人民政府負責調查。
42 某招標項目，投標有效期為2010年5月15日，招標人在確定中標人以后，于2010年5月3日只向中標人寄出中標通知書。但是招標人后來想更換中標人，在2010年5月10日又寄出招標人改變中標結果的通知。則下列說法正確的是( )。
A.招標人有權改變中標結果，并不需要為此承擔任何法律責任
B.中標通知書只需要寄給中標人
C.招標人應當為擅自改變中標結果依法承擔法律責任
D.招標人由于在投標有效期前發出通知，因此不需要承擔任何責任
參考答案：C
參考解析：
中標通知中書對招標人和中標人具有法律效力。中標通知書發出后，招標人改變中標結果的，或者中標人放棄中標項目的，應當依法承擔法律責任。
43 下列不屬于知識產權特征的是( )。
A.地域性
B.期限性
C.具有人身權和財產權的雙重性質
D.共有性
參考答案：D
參考解析：
知識產權是指民事主體對智力成果依法享有的專有權利。知識產權具有如下特征：①具有人身權和財產權的雙重性質;②專有性;③地域性;④期限性。
44
招標投標活動應當遵循的原則是( )。
A.公開、公平、公正和最低價中標
B.自愿、公平、公正和等價有償
C.公開、公平、公正和誠實信用
D.自愿、公平、等價有償和誠實信用
參考答案：C
參考解析：
《招標投標法》規定，招標投標活動應當遵循公開、公平、公正和誠實信用的原則。
45 下列關于民用建筑節能的表述不正確的是( )。
A.對不符合節能強制性標準的項目，建設行政主管部門不得頒發建設工程規劃許可證
B.對既有建筑實施節能改造，優先采用遮陽、改善通風等低成本改造措施
C.國家要求在新建建筑中必須安裝和使用太陽能等可再生資源利用系統
D.企業可以制定高于國家、行業能耗標準的企業節能標準
參考答案：C
參考解析：
選項C，國家鼓勵在新建建筑和既有建筑節能改造中使用新型墻體材料等節能建筑材料和節能設備，安裝和使用太陽能等可再生能源利用系統，而不是必須安裝和使用。
46 建設單位應當自建設竣工驗收合格之日起( )日內，將竣工驗收報告和規劃、公安消防、環保等部門出具的認可文件或者準許使用文件報建設行政主管部門或者其他有關部門備案。
A.10
B.15
C.30
D.60
參考答案：B
參考解析：
《建設工程質量管理條例》規定，建設單位應當自建設工程竣工驗收合格之日起15日內，將建設工程竣工驗收報告和規劃、公安消防、環保等部門出具的認可文件或者準許使用文件報建設行政主管部門或者其他有關部門備案。建設行政主管部門或者其他有關部門發現建設單位在竣工驗收過程中有違反國家有關建設工程質量管理規定行為的，責令停止使用，重新組織竣工驗收。
47 甲乙因借款問題產生糾紛，乙以甲為被告向法院提起訴訟，法院開庭審理后，在主審法官的主持下，甲向乙出具了還款計劃，人民法院制作了調解書，則此欠款糾紛解決的方式是( )。
A.和解
B.調解
C.訴訟
D.訴訟與調解相結合
參考答案：B
參考解析：
調解包括民間調解、行政調解、法院調解和仲裁調解。其中，法院調解是人民法院對受理的民事案件、經濟糾紛案件和輕微刑事案件在雙方當事人自愿的基礎上進行的調解，是訴訟內調解。本案屬于法院調解。
48 人民法院采取的證據保全方法不包括( )。
A.勘驗
B.查封
C.扣押
D.沒收
參考答案：D
參考解析：
《最高人民法院關于民事訴訟證據的若干規定》中規定，人民法院進行證據保全，可以根據具體情況，采用查封、扣押、拍照、錄音、錄像、復制、鑒定、勘驗、制作筆錄等方法。人民法院進行證據保全，可以要求當事人或者訴訟代理人到場。
49
依法必須進行招標的項目，自招標文件開始發出之日起至投標人提交投標文件截止之日止，最短不得少于( )日。
A.7
B.10
C.15
D.20
參考答案：D
參考解析：
招標人應當確定投標人編制投標文件所需要的合理時間。但是，依法必須進行招標的項目，自招標文件開始發出之日起至投標人提交投標文件截止之日止，最短不得少于20日。
50 分期建設、分期投入生產或者使用的建設項目，其相應的環境保護設施應當( )驗收。
A.分期
B.最終一次性
C.同時
D.分階段
參考答案：A
參考解析：
環境保護設施竣工驗收，應當與主體工程竣工驗收同時進行。需要進行試生產的建設項目，建設單位應當自建設項目投入試生產之日起3個月內，向審批環境影響評價文件的環境保護行政主管部門申請該建設項目需要配套建設的環境保護設施竣工驗收。分期建設、分期投入生產或者使用的建設項目，其相應的環境保護設施應當分期驗收。建設項目需要配套建設的環境保護設施經驗收合格，該建設項目方可正式投入生產或者使用。
51建設單位申領施工許可證時，建設資金應當已經落實。按照規定，建設工期不足一年的，到位資金原則上不少于工程合同價款的( )。
A.10%
B.30%
C.50%
D.80%
參考答案：C
參考解析：
《建筑工程施工許可管理辦法》明確規定，建設工期不足1年的，到位資金原則上不得少于工程合同價的50%，建設工期超過1年的，到位資金原則上不得少于工程合同價的30%。
52按照《合同法》規定，合同履行中如果價款或報酬不明確，應按照( )履行。
A.訂立合同時履行地的政府定價
B.訂立合同時履行地的市場價格
C.履行合同時履行地的政府定價
D.履行合同時履行地的市場價格
參考答案：B
參考解析：
《合同法》規定，價款或者報酬不明確的，按照訂立合同時履行地的市場價格履行;依法應當執行政府定價或者政府指導價的，按照規定履行;履行期限不明確的，債務人可以隨時履行，債權人也可以隨時要求履行，但應當給對方必要的準備時間。
53勞動合同可以約定試用期。試用期最長不得超過( )個月。
A.3
B.6
C.12
D.18
參考答案：B
參考解析：
《勞動合同法》第19條規定，勞動合同期限3個月以上不滿1年的，試用期不得超過1個月;勞動合同期限1年以上不滿3年的，試用期不得超過2個月;3年以上固定期限和無固定期限的勞動合同，試用期不得超過6個月。
54 根據《建設工程質量管理條例》規定，下列關于監理單位的表述錯誤的是( )。
A.應當依法取得相應等級的資質證書
B.不得轉讓工程監理業務
C.可以是建設單位的子公司
D.應與監理分包單位共同向建設單位承擔責任
參考答案：D
參考解析：
《建筑法》規定，工程監理單位應當在其資質等級許可的監理范圍內，承擔工程監理業務。工程監理單位不得轉讓工程監理業務。
55 施工人員對涉及結構安全的試塊、試件以及有關材料應當在( )的監督下現場取樣并送檢。
A.設計單位
B.工程質量監督機構
C.監理單位
D.施工企業質量管理部門
參考答案：C
參考解析：
《建設工程質量管理條例》規定，施工人員對涉及結構安全的試塊、試件以及有關材料，應當在建設單位或者工程監理單位監督下現場取樣，并送具有相應資質等級的質量檢測單位進行檢測。
56 《綠色施工導則》對生產、生活及辦公臨時設施作出的規定包括( )。
A.合理配置采暖、空調、風扇數量，規定使用時間，實行分段分時使用，節約用電
B.合理安排工序，提高各種機械的使用率和滿載率，降低各種設備的單位耗能
C.安排施工工藝時，應優先考慮耗用電能的或其他能耗較少的施工工藝
D.照明設計以滿足最低照度為原則，照度不應超過最低照度的20%
參考答案：A
參考解析：
《綠色施工導則》對生產、生活及辦公臨時設施作出規定：①利用場地自然條件，合理設計生產、生活及辦公臨時設施的體形、朝向、間距和窗墻面積比，使其獲得良好的日照、通風和采光。南方地區可根據需要在其外墻窗設遮陽設施;②臨時設施宜采用節能材料，墻體、屋面使用隔熱性能好的材料，減少夏天空調、冬天取暖設備的使用時間及耗能量;③合理配置采暖、空調、風扇數量，規定使用時間，實行分段分時使用，節約用電。選項B屬于對機械設備與機具的規定：選項C屬于對節能措施的規定;選項D屬于對施工用電及照明的規定。
57國務院發展計劃部門確定的國家重點項目和省、自治區、直轄市人民政府確定的地方重點項且不適宜公開招標的，經國務院發展計劃部門或者省、自治區、直轄市人民政府批準，可以( )。
A.直接發包
B.進行邀請招標
C.進行議標
D.不用招標
參考答案：B
參考解析：
邀請招標，是指招標人以投標邀請書的方式邀請特定的法人或者其他組織投標。招標人采用邀請招標方式的，應當向三個以上具備承擔招標項目的能力、資信良好的特定的法人或者其他組織發出投標邀請書。國務院發展計劃部門確定的國家重點項目和省、自治區、直轄市人民政府確定的地方重點項目不適宜公開招標的，經國務院發展計劃部門或者省、自治區、直轄市人民政府批準，可以進行邀請招標。
58 建設單位在領取施工許可證之前，應當按照有關規定( )。
A.辦理開工報告手續
B.辦理工程質量監督手續
C.簽訂工程施工合同
D.辦理保證安全施工措施的備案手續
參考答案：B
參考解析：
《建筑工程質量管理條例》第13條規定，建設單位在領取施工許可證或者開工報告前，應當按照國家有關規定辦理工程質量監督手續。
59 在某私人投資項目的建設中，甲施工企業要求乙供應商在雙方已經協商一致的材料價格再讓利10%，否則下半年及以后的訂單不再給乙，乙表示同意。根據我國《合同法》規定，甲、乙之間的買賣合同因( )。
A.顯失公平而無效
B.欺詐而可撤銷
C.脅迫而無效
D.脅迫而可撤銷
參考答案：D
參考解析：
《合同法》規定，下列合同，當事人一方有權請求人民法院或者仲裁機構變更或者撤銷：①因重大誤解訂立的;②在訂立合同時顯失公平的。一方以欺詐、脅迫的手段或者乘人之危，使對方在違背真實意思的情況下訂立的合同，受損害方有權請求人民法院或者仲裁機構變更或者撤銷。當事人請求變更的，人民法院或者仲裁機構不得撤銷。一方以欺詐、脅迫的手段訂立合同，如果損害國家利益的，按照《合同法》的規定屬無效合同。如果未損害國家利益，則受欺詐、脅迫的一方可以自主決定該合同有效或者請求撤銷。
60 全民所有制企業的經營權屬于( )。
A.自物權
B.用益物權
C.擔保物權
D.債權
參考答案：B
參考解析：
物權包括所有權、用益物權和擔保物權。其中，用益物權是指當事人依照法律規定，用益物權人對他人所有的不動產或者動產，依法享有占有、使用和收益的權利。用益物權包括土地承包經營權、建設用地使用權、宅基地使用權和地役權。
【二級建造師《法規知識》單選題練習與答案】相關文章：
2016二級建造師《法規知識》單選題練習06-06