- 相關推薦
包工包料的勞務合同
在人們越來越相信法律的社會中，隨時隨地，各種場景都有可能使用到合同，合同能夠促使雙方正確行使權力，嚴格履行義務。那么大家知道合法的合同書怎么寫嗎？下面是小編收集整理的包工包料的勞務合同，歡迎大家分享。
包工包料的勞務合同1
甲方：
乙方：
根據上《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，鑒于本工程的具體情況雙方就勞務分包事項協商達成一致，訂立本合同。
一、工程概況
1。工程名稱：
2。工程地點：
3。工程數量：
4。結構形式：
二、承包方式
包工、包主體工程
三、承包范圍
包工包料、包手頭工具等所有機具（包括三級配電箱以下滿足質量要求的照明用電線及其它設備）、自備勞保用品、食宿自理、周轉材料管理。
四、施工日期
1、商定工期為天（日歷天）
開工日期：x年xx月xx日
竣工日期：x年xx月xx日
2、本工程應一次進場完成，按照甲方工程各階段的施工進度計劃施工。根據甲方安排，乙方不能影響甲方下道工序施工，如有影響所造成的一切責任由乙方承擔，并賠償給甲方造成的一切損失。如人為因素造成工期拖延，每延期一天，應支付違約金1000元，7天以上（含7天）發包方有權終止合同，責令無條件退場，按已完成工程量的80%結算支付，并有承包方承擔所有經濟責任。
五、工程面積及單價
1、此工程樓號總面積約平方米
2、每平方工程包價：主體每平方米元，裝飾每平方米元。
六、工程結算及支付辦法
1、主體工程結算及支付辦法
（1）、工程款支付，墊資主體______層封頂（不包括地下室），付已完工工程量的_______，主體封頂付已完工工程量的______，工程主體結構驗收達到合同第六項標準后付至總造價的，剩余三個月內付清。
（2）、結算前由發包方、建設方、監理方、質監站及設計方組織驗收，驗收合格并簽署意見后，由乙方向甲方項目部提出申請，經甲方項目部和項目經理批準后，甲方財務核算后給予支付。
2、裝飾工程結算及支付辦法
（1）砌體完成一半后福完成工程量的`，全部完成付總款的，主體驗收后付至。
（2）工程裝飾工程量完成一半后付完工程量的，全部完成付總工程款，竣工驗收后付至總款的，二次結構、裝飾部分竣工驗收后三個月內付清。
3、質量保證金條款
（1）質量保修期為2年，質保期內，乙方隨叫隨到，及時維修，若乙方不能按時維修，甲方有權安排第三方維修，維修費從乙方的質保金中扣除。
（2）本同訂立后，乙方向甲方交納_____，開工后再交納。質量保證金在主體竣工驗收后退還。
（3）保修金在質檢站、建設單位、監理單位、甲方對本工程竣工驗收合格并取得竣工驗收報告之下月起開始計算2年后無任何遺留問題無息支付。
包工包料的勞務合同2
甲方：
乙方：
甲方現有私有建房基礎工程，經甲、乙雙方協商，將該工程基礎人工挖孔樁由甲方發包給乙方施工。具體事宜如下：
一、施工范圍：乙方施工范圍為陳社橋私人建房孔樁基礎（包括人工挖孔樁、澆灌孔樁護壁、澆灌孔樁砼）。
二、工程質量：達到合格。
三、工程量計算方式：按圖紙和設計變更施工，與實際驗收工程量為準，孔樁方量按樁徑加護壁每邊加15cm和實際驗收深度的砼計算工程量。（如：0。900m的孔徑方量計算式：3。14*0。6*0。6*高）。
四、工程造價：包工包料每立方人民幣叁佰元正（￥300。00）。本工程除人工材料。其它費用和稅收均由甲方承擔。
五、付款方式：
1。孔樁澆灌時甲方應付給乙方工程總價的.30%工程款。
2。孔樁全部澆灌完成后甲方付給乙方工程總價的50%工程款。
3。孔樁全部澆灌完成后三天后甲方將余款的20%付清給乙方。
六、本合同條款甲、乙雙方必須共同遵守，如單方違約，違約方必須承擔工程總價的10%違約金。
七、本合同一式貳份，甲、乙雙方各執一份，貳份合同具有同等的法律效力。在施工過程中，出現安全事故由此發生的任何費用由乙方負責，與甲方無關。
八、末盡事宜，甲、乙雙方協商解決，合同自簽字之日生效。
甲方：
年月日
（2）年月日乙方：
包工包料的勞務合同3
土地承包合同書
甲方：身份證號：
乙方：身份證號：
一、甲乙雙方共同協商同意，乙方承包甲方土地畝，承包價格 元/畝，共計， 自年 月 日起至 年 月 日合同期滿。乙方每年的 月 日交承包費。若乙方不能按時交承包費的.，按自動放棄承包權處理，甲方有權重新收回。
二、乙方在承包期間，不準私自買賣或轉讓承包土地，不能私自改變耕地的性質，不能私自栽樹，種山藥。乙方若私自改變耕地的性質，甲方有權收回承包的耕地。
三、乙方可保持土地承包時的種植方式，但合同期滿后，乙方負責將承包的土地上雜物必須清理干凈，若不清理，將承包全部法律責任。
四、本合同一式三份，甲、乙雙方各執一份。本合同自簽訂之日起生效。
甲方（簽字按手印）： 乙方（簽字按手印）：
日期： 年 月 日
日期： 年 月 日
包工包料的勞務合同4
甲方：
乙方：
依照《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規的規定。為確保工程質量，保證安全文明施工，按期完成分包施工任務，本著平等自愿的原則，經雙方協商，簽定本分包合同。達成如下協議：
一、工程概況
1.工程地點：
2.工程內容及做法：工程內容為甲方口頭要求的所有施工內容、裝修工藝要求(見附件)。
3.工程承包，采取乙方包工、包施工工具、設備，甲方提供施工材料的方式。
4.工程期限：開工日期： 竣工日期：
二、甲方工作
1.開工三日前要為乙方入場施工創造條件，以不影響施工為原則。
2.參與工程質量施工進度的監督，參加工程材料驗收、隱蔽工程驗收、竣工驗收。
三、乙方工作
1.施工中嚴格執行安全施工操作規范、防火規定、施工規范及質量標準，按期保質完成本合同工程。
2.不得擾民及污染環境，每日十二時至十四時、十八時至次日八時之間不得從事敲、鑿、創、鉆等產生噪音的裝飾裝修活動。
4.負責工程成品、設備的保護。
5.保證室內上、下水管道暢通和衛生間的清潔。
6.保證施工現場的整潔，每日完工后清掃施工現場，清運垃圾至物業指定地點。
7.為甲方提供本合同簽訂及履行過程中涉及的各種標準、規范、計算書、參考價格等書面資料。
四、材料供應
1.乙方應提前5天向甲方提供需購材料清單，甲方應在4天內及時采購材料供施工隊使用，雙方應各自承擔各自拖延工期的責任和經濟損失。
2.未經甲方同意，乙方不得自行采購材料，若已采購，甲方有權無條件拒絕使用并可拒絕支付該材料的費用。
4. 乙方應驗收甲方所購建材的質量，發現質量問題應向甲方及時提出并有權拒絕使用。若甲方堅持使用，應書面要求乙方，并承擔因材料質量引起的損失。
5.乙方應幫甲方收貨，核對數量和配件的準確性。
6.乙方應做好材料的保管工作，禁止閑雜人等進入工地現場。
7.未經甲方許可，乙方不得攜帶任何建材出門，若發現此類現象，按材料價格加倍從人工費中扣除。
8.甲方材料送至工程所在地的樓下，乙方任何施工人員應無條件搬運。
五、工程驗收和保修
2.工程竣工后，乙方通知甲方驗收。
3.雙方進行竣工驗收前，乙方負責保護工程成品和工程現場的全部安全。
七、違約責任
1.一方當事人未按約定履行合同義務給對方造成損失的，應承擔賠償責任;因違反有關法律規定受到處罰的，最終責任由責任方承擔。
2.一方當事人無法繼續履行合同的，應及時通知另一方，并由責任方承擔因合同解除而造成的損失。
3.由于乙方責任導致工程質量不合格，對工程質量不合格的部位，乙方必須進行徹底返工修理,損耗的材料費用由乙方承擔。因返工造成工程的延期支付視同工程延誤，每延誤一日，乙方支付甲方本合同工程造價金額2‰的違約金。
4. 對因以下原因造成竣工的日期延誤，經甲方確認，工期應順延：工程量變化;不可抗力;甲方同意工期順延的其他情況。
5. 因乙方責任不能按期完工，工期不順延，因乙方原因造成工程質量存在問題的返工費用由乙方承擔，工期不順延。
6. 因乙方原因造成工期延誤，每延誤一天，按總工程款的2‰賠償甲方損失。
八、爭議解決方式
本合同項下發生的爭議，雙方應協商或向消費者協會申請調解解決，協商或調解解決不成時，向工程所在地人民法院起訴，請人民法院裁決。
九、勞動力管理
1.開工前乙方應向甲方提供所有施工人員的身份證復印件。
2.未經甲方許可，非工地施工人員不得在工地過夜。。
5.乙方指定由 地現場負責人， 為替補負責人。
6.乙方未經甲方同意不得任意調換施工人員。
7.未經甲方同意，任何情況下乙方不得停工或怠工。
九、施工機具
1.乙方自帶施工所需工具，并保證工具的安全性和良好使用性，乙方自行承擔工具維修費。
2.因工具所產生的易耗品(如鉆頭、鋸片等)由乙方自行承擔。
十.工藝要求
1.基層處理要干凈，高低不平處要先鑿平和修補，在抹底層水泥砂漿找平前地面應灑水濕潤以提高與基層的粘結能力。
2.鋪裝石材、瓷質磚時必須安放標準塊，標準塊應安放在十字線交點對角安裝。鋪裝操作時要每行依次掛線，石材必須浸水濕潤，陰干后擦凈背面。鋪貼時，從中間向四側退步鋪裝。安放石材、瓷質磚時必須四角同時下落，并用橡皮錘敲擊緊實平整。
3.石材、瓷質磚地面鋪裝后的養護十分重要，安裝24小時后必須灑水養護，兩天之內禁止上人。為不影響其他項目施工，可在地面上鋪設實木板供人行走。
4.地面石材、瓷質磚鋪裝的驗收：地面石材、瓷質磚鋪裝必須牢固，鋪裝表面平整，色澤協調，無明顯色差。接縫平直、寬窄均勻，石材無缺棱掉角現象，非標準規格板材鋪裝部位正確、流水坡方向正確。拉線檢查誤差小于2毫米，用2米靠尺檢查平整度誤差小于1毫米，表面潔凈。
七、做防水
1.防水需要從墻腳向上做不少于0.3米，淋浴處不少于1.8米。要求對廚房及兩個衛生間再在安裝完馬桶和面盆后再做一次防水。
2.一定要把準備做防水的基層打掃干凈，盡量保持表面的干燥。
3.衛生間的上下水管的根部和墻腳，必須涂抹足量的防水涂料。防水材料干透以后，需要進行24 2小時的.閉水試驗。到樓下觀察是否還存在漏水現象。
八、吊頂
1.吊頂工程所用材料的品種、規格、顏色以及基層構造、固定方法應符合設計要求或住戶要求。
2.吊頂龍骨在保管安裝時，不得扔摔、碰撞。罩面板在運輸和安裝時，應輕拿輕放，不得損壞板材的表面和邊角。并應防止受潮變形。
3.吊頂內燈槽、斜撐、十字撐，應根據工程情況適當布置。輕型燈具應吊在主龍骨或附加龍骨上，重型燈具或吊扇不得與吊頂龍骨聯結，應在基層頂板上另埋設吊點。
4.罩面板應按規格、顏色分類選配。
5.罩面板安裝前，應根據構造需要分塊彈線。帶裝飾圖案罩面板，宜由中間向兩邊對稱排列安裝。墻面與頂棚的接縫應交接一致。
6.罩面板與墻面、窗簾盒、燈具等交接處應嚴密，不得有漏縫現象。
7.擱置式的輕質罩面板，應設置壓卡裝置。
8.罩面板不得有懸臂現象。
9.吊頂施工過程中，電氣設備等安裝應密切配合，特別是吊燈、電扇等處的增補強度應符合設計要求。
9.罩面板安裝后，應防止損壞及污染。
10.落空4米以上的石膏板吊頂，除用自攻釘固定外還應增加粘接固定。所有金屬點應用油漆封堵。
11.罩面板與龍骨應連接緊密，表面應平整，不得有折裂、缺菱掉角、錘傷等缺陷。接縫應均勻一致，粘貼的面板不得有脫層，膠合板不得有刨透之處。
12.擱置的罩面板不得有漏透、翹角現象。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
包工包料的勞務合同起訴狀
包工包料的勞務合同5
定作方：(以下簡稱甲方)____________________________
承攬方：(以下簡稱乙方)____________________________
根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，甲乙雙方本著誠信、互利、公平、公開的原則，經友好協商達成如下合同條款，共同遵守執行。
第一條 加工成品
品名：________________
貨號：_______________
面料：________________
顏色：_______________
尺碼：________________
第二條 服裝數量
1、計量單位：套(上衣、褲子)
2、數量：_________套，其中_______碼______套，_______碼______套，_______碼______套，_________碼______套。
第三條 原材料的提供
由乙方提供原材料，甲方確認，具體見下：
材料名稱：
質量：
第四條 服裝質量
加工成品質量按樣衣或工藝單執行，樣衣由甲方保管，作為驗收的依據。樣衣、工藝單作為合同的附件。
第五條 服裝款式和規格
1、乙方根據甲方要求提供服裝款式及面料樣品，經雙方確認后，再進行批量生產。
2、采取乙方包工包料并提供全部輔料的方式。
第六條 報酬
1、加工單價：_______元/套
2、總金額(元)：小寫________________(大寫)______________________
第七條 包裝方式
內用________包裝，外用________包裝，包裝費由__方承擔。
第八條 服裝交付
1、交貨地。
2、運輸費用由甲方負擔。
3、產品的交(提)貨期限：________年____月____日。
第九條 服裝驗收
1、驗收期間：________年____月____日之前。
2、驗收地點：__________________________。
3、認真核對貨物的品名、款號、數量、嘜頭，準確無誤后方可抽樣。
4、驗收方式：產品按30%抽檢，抽樣標準為：隨機。
5、驗收標準：與樣衣款式、做工一致。
6、驗收包括：商品的外觀質量、規格、數量、包裝、內在質量、標識等項目進行檢驗和檢測。根據貨物實際情況，以驗收標準為依據判定合格與否。
7、經首次檢驗不合格的加工成品，甲方在2天內通知乙方并有權要求乙方返修。
第十條 定金/預付貨款
(1)甲方應于________年____月____日前向乙方交付定金________元。甲方不履行合同的，無權請求返還定金，乙方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須返還定金。
(2)甲方應于________年____月____日前向乙方交付預付款________元。甲方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還。乙方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。
第十一條 報酬結算
1、轉賬結算。此合同簽訂后三日內，甲方須預付百分之五十的貨款給乙方。
2、終結付款額，依據實際制衣件數，經雙方認可后的款額支付。
3、甲方收到乙方全部貨物并驗收合格后，須在當日內付清乙方全部貨款。
第十二條 留置權
如甲方未支付價款，在雙方沒有例外約定時，乙方對完成的服裝享有留置權。
第十三條 違約責任
1、甲方的違約責任
(1)制作中途未經過雙發同意，私自變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償乙方因此造成的`損失。
(2)中途廢止合同，償付甲方的未履行部分價款總值的50%的違約金。
(3)超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第二款規定償付違約金外，還應當承擔乙方實際支付的保管、保養費。甲方超過領取期限15日不領取定作物的，乙方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給甲方。變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，甲方還應補償不足部分。如定作物不能變賣，應當賠償乙方的損失。
2、乙方的違約責任
(1)乙方須保證產品質量，如有制作問題，乙方須負責修改。
(2)按此合同交貨日期，按時交貨。如未按時交貨，甲方將扣除乙方每日2%的貨款作為違約金。
(3)未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。
(4)未經甲方同意，提前交付定作物，甲方有權拒收。
第十四條 爭議解決
凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，如雙方不能通過友好協商解決，協商不成的，按依法向人民法院起訴。
第十五條 其他約定
本合同經雙方簽字后于______年___月___日起生效，到全部貨款結清之日為止。合同執行期內，甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與合同具有同等效力。本合同正本一式二份，乙方和甲方各執一份。
甲方(章)：______________
________年____月____日
乙方(章)：______________
________年____月____日
包工包料的勞務合同6
原告：_________________有限公司法定代表人：________________住所：_________________
聯系電話：_________________
被告：_________________有限公司法定代表人：________________住所：_________________
聯系電話：_________________
訴訟請求：_________________
一、請求判令被告支付給原告貨款_____________元;
二、請求判令被告支付逾期付款違約金_______________元;
三、請求判令被告承擔本案的全部訴訟費用。
事實與理由
原告與被告有生意往來,______年______月______日,原告供貨給被告,被告從原告處購得______元貨物,根據合同約定,付款時間是______年______月______日,被告承諾收到貨后付款,原告按約定供貨后,被告沒有按承諾付款給原告,給原告的生產經營帶來嚴重困難。截止______年______月______日原被告雙方對賬確認被告欠原告貨款共計_______________元,原告為了資金周轉需要,多次催告被告負責人償還所欠貨款,但被告至今未還,原告認為,被告的`行為已侵犯了原告的合法權益,為了維護原告的合法權益,根據我國法律的相關規定,特向貴院提起訴訟
此致
________________人民法院
具狀人：________________
__________年__________月__________日
包工包料的勞務合同7
委托方（以下簡稱甲方）：
施工方（以下簡稱乙方）：
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿和誠實守信的原則，經雙方友好協商，就油漆涂料工程承包事宜在互惠互利的基礎上，達成如下協議。
一、工程概況。
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、工程內容：工程按圖紙及設計變更施工，嚴格執行國家驗收標準及規范。
二、涂料油漆工程承包范圍。
承包范圍：施工圖紙內所含范圍和變更通知所注明的油漆涂料工程，包工、包料、包工期、保質量、包安全文明施工。
三、工程合同工期。
開工日期：
竣工日期：
合同工期總日歷天數天。
四、油漆涂料工程質量標準。
質量標準，按國家建設工程合格標準，爭創省優工程。
五、材料的調差與使用。
1、乙方須按施工圖紙指定的產品購買，材料進場要經甲方和監理及建設單位等共同驗收認可后方可使用，乙方應在符合國家質量規范技術標準的前提下自主購買油漆涂料工程所需材料。如甲方和監理及建設單位認定所購買材料不合格，乙方所進材料自動清出場地并處罰金貳仟伍佰元整（￥2500。00）/每次。
2、材料調差：按照鄭州市當時季度的信息欄頭價，如信息價和實際購買價存在差異的，以甲乙雙方、監理和建設單位共同認定價格，經認定后辦理認證手續為準，進入決算。
六、工程變更。
工程施工中如經建設單位確認需變更項目，以建設單位簽字并蓋章的文件通知及設計單位出具的加蓋章簽字的變更圖為準。工程量增減總量在5%內不調整。
七、工程量與造價：
1、以河南省預算定額決算下浮%為承包價，或市場報價
2、按所承包的施工圖紙施工的工作量以實決算。
八、工程款（進度款）支付方式。
分期付款
九、工程施工及驗收標準。
1、施工方的施工人員須嚴格依照施工工藝和操作程序進行施工。
2、依照國家制定的施工工藝規程和驗收規范為驗收標準。
十、飾后保修承諾。
1、乙方在裝飾施工質量范圍內承擔保修責任期間自工程竣工驗收之日起，為期2年。
2、保修期間由乙方施工不當造成的油漆涂料施工費用均為乙方負責。
3、保修內容均采用修復形式。而且只對油漆涂料負責，不承擔其他連帶責任。
4、在保修期內，乙方應在接到通知后確認是保修范圍內的5個工作日內派人修復結束。
5、保修期內因甲方使用不當、非裝飾外力原因或不可抗拒因素（自然老化、結構層降、溫差收縮、碳化縮等原因）所產生的結果不屬于保修范圍。如要乙方維修的材料和人工費用均由甲方負責并承擔。
十一、雙方責任。
甲方職責：
1、甲方應給施工方人員辦理進場施工手續（出入證等）、提供施工所需的水、電、住宿、伙房場地。施工中如臨時需要使用公共部分，甲方應向鄰居協調好，做好交叉作業的施工環境。
2、甲方有對乙方監督管理的權力，應按合同約定向乙方撥付工程進度款，如因工程進度款不能及時到位，導致延誤工期，則按實際情況相應順延工期。
3、甲方應協作乙方做好已完工程成品及半成品保護工作。
4、施工中甲方需要變更或增加施工項目時，應及時如實通知乙方，雙方應簽訂項目變更表，商議好造價情況后再進行施工。
5、甲方應向乙方提供良好的外部環境，如不屬乙方原因造成停工，甲方應及時處理并負責工期順延。
乙方職責：
1、乙方施工人員須嚴格依照施工工藝的.程序進行施工，應有從業資格、有管理經驗、業務素質良好的施工管理人員，按甲方要求組織人員、機具進場，保質保量完成所承包范圍內各項施工任務，及時報驗，積極配合甲方及監理人員對工程的初驗和終驗。
2、施工方應按工程部和圖紙規定的情況下自行采購的材料必須符合國家質量技術標準，三證齊全，自覺接受甲方、監理單位和建設單位的監督管理認可后，方可進場施工使用。
3、應遵守甲方為加強質量和安全文明生產管理而制定的各項規章制度，無條件地服從項目部的統一管理。
4、按施工程序開展質量和工期管理，及時主動向甲方匯報質量管理情況及施工進度。
5、乙方須按時完成工程量及施工要求及時給項目部提供合格證及資料。把各項必備資料負責送到項目部資料員手中。若因不可抗拒因素造成工期延誤，應與甲方商議解決。
十二、違約。
1、合同文本35。1合同條款中關于發包人違約的具體責任如下：本合同通用條款第24條約定發包人違約應承擔的違約責任：無。
2、合同文本通用條款第26。4款約定發包人違約應承擔的違約責任：工期順延。
3、本合同通用條款15。1款約定承包人違約應承擔的違約責任：除無條件返工外，承擔工期損失罰款和降低工程總價3%的質量罰款。
4作為違約金付給對方。
十三、爭議。
雙方友好協商，協商無效，可由甲方所在地人民法院公訴裁決解決。
本協議一式兩份，雙方各執一份，經雙方簽字蓋章后生效。
甲方：
代表人：
聯系方式：
乙方：
代表人：
聯系方式：
日期：
【包工包料的勞務合同】相關文章：
建筑包工包料合同09-15
土建包工包料合同03-06
裝修包工包料合同08-16
個人包工包料合同07-03
油漆包工包料合同09-03
包工包料裝飾合同09-14
裝修包工包料的合同03-07
包工包料加工合同04-24
包工包料裝修合同04-18