工程租賃合同

時間：2025-12-01 22:19:03 租賃合同

工程租賃合同

　　在人們愈發重視契約的社會中，關于合同的利益糾紛越來越多，簽訂合同可以使我們的合法權益得到法律的保障。那么合同要怎么擬定？想必這讓大家都很苦惱吧，下面是小編幫大家整理的工程租賃合同，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

工程租賃合同

工程租賃合同1

　　出租方：(以下簡稱甲方)

　　承租方： (以下簡稱乙方)

　　根據《中華人民共和國經濟合同法》及有關法律、法規的規定，雙方本著平等互利的原則，以嚴守合同、信譽至上為準則，經充分協商簽訂以下合同。

　　第一條甲方同意將下列表中應由乙方支付給甲方費用的租賃物資租賃給乙方使用，其租賃數量以甲方收、發貨明細表實數為準，租金計算以收、發貨明細表或出庫單、花碼單簽收時間為起止時間。

　　1、所租物資須按每米鋼管配一套扣件進行配套。

　　2、賠償費如不執行上表單價，結算時鋼管可按重慶新生機電有限公司(即二監獄)銷售價賠償，損壞扣件按市場價賠償，運費、下車費則按實際結算。

　　第二條乙方所租上表物資，須向甲方提供蓋有鮮章的營業執照復印件、法人委托書(或擔保書)、受托人(或經辦人)身份證復印件，并按租賃物數量的多少向甲方繳納押金元(大寫： )。押金不得中途抵扣租金，不計利息，辦理結算時在完清各項手續后方能退還。

　　第三條租賃期限不得少于一個月，但最長不得超過乙方當時單個工程結束時間。租賃期不足一個月的.按一個月(30天)計算，一個月及其以上的按實際天數計算，法定節假日除春節三天不計租金外，其余照計。

　　第四條乙方每月底必須向甲方以轉賬或現金方式付清當月全部租金，不得拖欠，否則，甲方有權終止合同，收回租賃的各種物資，原租金、賠償費、上下車費，乙方應按實支付。

　　第五條乙方對甲方出庫的物資應進行當場檢查驗收，凡不符質量標準的物資應當場拒收，否則，由此而造成的大小安全事故或其它經濟損失與甲方無關。

　　第六條違約責任

　　1、甲乙雙方違反本合同的有關規定均屬違約，違約方應按租金總額的30%支付違約金給守約方。

　　2、乙方應在每月底前按時支付租金，反之則從次月起每天按應付租金總額的3%向甲方支付違約金。

　　第七條賠償約定

　　1、乙方不得私自轉借、轉租甲方物資，一經發現，其租金按原租金五倍賠償。

　　2、租賃物資如有丟失或損壞(如鋼管壓扁、斷裂、孔洞、反翹變形、扣件破裂、缺損以及改變原樣物資規格、尺寸等)應按本合同第一條表列物資約定賠償價格賠償或按歸還當時的市場價賠償。

　　3、租賃物資送還時，乙方必須按本合同第一條表列金額向甲方賠償一次性維修費(如除銹、清污、機油、防銹漆、人工費及原材料費等)。

　　4、乙方未還清所租物資前，不論使用與否，均視為在租，不能中斷租金，須續算至還清甲方物資或照價全額賠償其短少數量后為止。

　　第八條乙方提貨或返還物資時，必須提前一天通知甲方，乙方在甲方指定的地點自提或交還，其上、下車搬運費按每噸鋼管元，扣件元，由乙方承擔。

　　第九條其它：

　　第十條本合同一式二份，每份共2頁，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力，自簽訂之日起生效。更改之處需經雙方簽章認可，否則無效。本合同糾紛由雙方協商解決，直至訴訟到甲方所在地人民法院。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程租賃合同2

　　出租方：（以下簡稱甲方）

　　承租方：（以下簡稱乙方）

　　一、租賃車輛狀況

　　詳見本合同的附件《租賃車輛檢驗報告》

　　二、租賃期限及租金的交納

　　詳見本合同的附件《汽車自駕租賃登記表》和《汽車租賃結算單》

　　三、出租方的權利和義務

　　1、在下述任何一種情況發生時，出租方有權隨時隨地收回所租車輛，已收取的款項在計算所有損失后多退少補。

　　（1）承租方利用所租車輛從事違法犯罪活動。

　　（2）承租方將所租賃車輛轉讓、轉租、出售、抵押、質押。

　　（3）從事其它有損出租方車輛合法權益的活動。

　　（4）未經出租方書面許可，在車輛租賃期限結束后拖欠還車。在以上情況下給出租方造成經濟損失的，承租方應作相應賠償。

　　2、不承擔租賃車輛于租賃期間引發的第三者責任。

　　3、其它的依照法律、法規的規定出租方應有的權利。

　　4、按合同約定提供技術狀況良好各種證照及規費齊全的車輛。

　　5、租賃期間對車輛使用情況及客戶信譽實施監控。

　　四、承租方的權利和義務

　　1、于租賃合同規定的租賃時段擁有所租賃車輛的使用權。

　　2、對租賃車輛承租前已有的損傷不承擔賠償、維修義務。

　　3、在租賃合同書簽署之日足額交納抵押金并以現金方式全額繳納租金；如使用銀行信用卡消費，則需自行承擔由此而產生的應支付給銀行的手續費。

　　4、自行承擔租賃期內所租車輛的燃油費用。

　　5、遵守《汽車承租人須知》的義務。

　　6、租期內應嚴格遵守國家各項法律法規，并承擔由于違章、違法肇事等行為所產生的.全部責任及經濟損失。

　　7、承租方必須承擔由于承租方行為帶來的其他經濟損失。

　　8、協助出租方在租賃期內辦理車輛保險事故的定損、理賠。

　　五、抵押條款

　　1、承租方應于租賃合同書簽署之日根據出租方關于押金的規定一次性足額交付相應抵押金給出租方。

　　2、出租方應于租賃合同書期滿或雙方協議解除合同后，除依照本合同及附件的規定應扣除的費用外，將剩余押金歸還給承租方。

　　3、承租方不可自行將押金抵作租金。

　　4、如由出租方提供駕駛人員，承租方不用交納押金。

　　六、保險條款

　　1、出租方已就租賃車輛提供相應保險，詳見《汽車租賃登記表》。

　　2、承租方應在交通事故發生的24小時內通知出租方，出租方將在保險事故車輛到達其指定修理廠，承租方提供了有效的全部保險證明手續，且承租車輛符合《汽車租賃登記表》中規定的由出租方進行保險理賠的車輛時，停止計算租賃費用。承租人在承租車輛期間若發生車輛被盜、報廢或其它形式的滅失，承租人應負擔車輛滅失之日起至出租方獲得保險公司賠款時止（最長不超過____個月）的車輛租金的____%及保險免賠部分。

　　3、由于承租方的原因造成的保險公司拒賠及免賠的所有損失及相關費用由承租人承擔。

　　4、車輛發生保險事故，承租方應交付車輛加速折舊費及保險公司免賠額。加速折舊費相當于本次事故總維修費的____%，如承租方不能取得保險公司理賠必須的有關手續，則由承租方負擔全部維修費用及加速折舊費，并承擔保險事件不能賠付的責任。

　　七、違約責任

　　除重大政策性變化或不可抗力外，任何一方違反合同的規定致使合同不能全部履行的，除賠償相應經濟損失外，還應向另一方支付合同及附件未履行部分租賃金額總____%的違約金。承租方應按雙方簽定的還車時間及時交還租賃車輛，每逾期交還一日，除繼續計收租金外，需另外交付日租金____%的違約金。每提前交還一日，在交付日租金____%的違約金后退還該日租金。

　　本合同所指經濟損失，均包括租金損失，租金損失賠償標準按《汽車租賃登記表》所列租金標準計算。

　　八、合同的變更和解除

　　本合同的變更和解除，必須經租賃雙方簽署書面協議方能有效。

　　九、爭議的解決

　　有關本合同之一切爭議，首先應友好協商解決，如協商解決不成，任何一方可向有管轄權的____市工商行政管理局仲裁委員會申請仲裁或由____市____區人民法院訴訟解決。

　　十、本合同自租賃雙方簽字蓋章后即生效

　　本合同一式二份，由出租方、承租方各執一份。

　　甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________ 法定代表人（簽字）：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程租賃合同3

　　出租方：(以下簡稱甲方)

　　承租方： (以下簡稱乙方)

　　根據《中華人民共和國經濟合同法》及有關法律、法規規定，雙方本著平等互利原則，以嚴守合同、信譽至上為準則，經充分協商簽訂以下合同。

　　第一條甲方同意將下列表中應由乙方支付給甲方費用租賃物資租賃給乙方使用，其租賃數量以甲方收、發貨明細表實數為準，租金計算以收、發貨明細表或出庫單、花碼單簽收時間為起止時間。

　　1、所租物資須按每米鋼管配一套扣件進行配套。

　　2、賠償費如不執行上表單價，結算時鋼管可按重慶新生機電有限公司(即二監獄)銷售價賠償，損壞扣件按市場價賠償，運費、下車費則按實際結算。

　　第二條乙方所租上表物資，須向甲方提供蓋有鮮章營業執照復印件、法人委托書(或擔保書)、受托人(或經辦人)身份證復印件，并按租賃物數量多少向甲方繳納押金元(大寫： )。押金不得中途抵扣租金，不計利息，辦理結算時在完清各項手續后方能退還。

　　第三條租賃期限不得少于一個月，但最長不得超過乙方當時單個工程結束時間。租賃期不足一個月按一個月(30天)計算，一個月及其以上按實際天數計算，法定節假日除春節三天不計租金外，其余照計。

　　第四條乙方每月底必須向甲方以轉賬或現金方式付清當月全部租金，不得拖欠，否則，甲方有權終止合同，收回租賃各種物資，原租金、賠償費、上下車費，乙方應按實支付。

　　第五條乙方對甲方出庫物資應進行當場檢查驗收，凡不符質量標準物資應當場拒收，否則，由此而造成大小安全事故或其它經濟損失與甲方無關。

　　第六條違約責任

　　1、甲乙雙方違反本合同有關規定均屬違約，違約方應按租金總額30%支付違約金給守約方。

　　2、乙方應在每月底前按時支付租金，反之則從次月起每天按應付租金總額3%向甲方支付違約金。

　　第七條賠償約定

　　1、乙方不得私自轉借、轉租甲方物資，一經發現，其租金按原租金五倍賠償。

　　2、租賃物資如有丟失或損壞(如鋼管壓扁、斷裂、孔洞、反翹變形、扣件破裂、缺損以及改變原樣物資規格、尺寸等)應按本合同第一條表列物資約定賠償價格賠償或按歸還當時市場價賠償。

　　3、租賃物資送還時，乙方必須按本合同第一條表列金額向甲方賠償一次性維修費(如除銹、清污、機油、防銹漆、人工費及原材料費等)。

　　4、乙方未還清所租物資前，不論使用與否，均視為在租，不能中斷租金，須續算至還清甲方物資或照價全額賠償其短少數量后為止。

　　第八條乙方提貨或返還物資時，必須提前一天通知甲方，乙方在甲方指定地點自提或交還，其上、下車搬運費按每噸鋼管元，扣件元，由乙方承擔。

　　第九條其它：

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程租賃合同4

　　出租方：_________

　　承租方：_________

　　根據《中華人民共和國合同法》及有關規定，為明確出租方與承租方的權力和義務，經雙方協商同意，特簽訂本合同。

　　第一條、出租方將_________出租給承租方使用，以滿足承租方工程需要。

　　第二條、租用期限：

　　租賃期限暫定為_________個月，出租方從_________年_________月_________日起將設備出租給承租方使用，至_________年_________月_________日收回。

　　第三條、租金計費方式，交納方法及結算方式。

　　一、租金的計費方式：

　　按月租：每月租金_________元（大寫：_________）；

　　二、租金交納辦法：

　　1、承租方在機械進場前應先行交納_________天的租金，計人民幣_________元（大寫：_________）。

　　2、為保證本合同順利履行，承租方應在本合同簽訂后向出租方交付人民幣_________元的保證金，合同期滿后，由出租方一次性退還保證金；

　　3、租金結算時間為_________，結算后并全額付清已經結算的租金，逾期_________天未付，視為承租方毀約，出租方可隨時停機退場，承租方不得阻擋干擾，出租方已經收取的保證金有權不予退還。

　　第四條、工作質量及工作范圍和內容：

　　1、租期內，在正常條件和不損壞機械設備的條件下，出租方應盡量滿足承租方工作要求，做到多做、高效、高質量完成工作；機械設備在往返途中視為正常工作，應按正常工作計算。

　　2、在工作中，承租方應派人員現場指揮，不得違規指揮，若承租方指揮不當，造成損失應由承租方完全承擔。

　　第五條、工作范圍、工作內容

　　1、工作范圍：_________，若超出此范圍，承租方應征得出租方同意后方可運行。

　　2、工作內容：_________，若超出此內容，承租方應征得出租方同意后方可進行。

　　第六條、其他約定事項；

　　1、在月租期內，機械每天工作時間不得超過_________小時，每月工作時間應為_________小時之內，超出的時間則應另外折算計費，超出的時間計費方式每小時按_________元收取，并同租金一起結算。如出租方因機械故障不能保證承租方每月_________天使用，致使工作時間不足_________小時，則不足部分按_________元/小時由出租方承擔租金。

　　2、機械進出場事宜：機械進場費用由承租方負責（指運輸費、燃油料費、過路、過橋費），機械在進場途中，承租方應選好路線，若造成街面、道路橋梁、隧道、通訊、電力線路和機械等損傷，由承租方全部負責而與出租方無關，機械出場由出租方自行負責。

　　3、租用期內承租方承擔供應本機械正常使用所消耗的燃油。

　　4、租用期內出租方負責維修保養，并承擔修理費和零配件費用。

　　5、租用期內出租方負責提供機手一名，承租方應為機手無償提供食宿生活事宜。

　　第七條、出租方的`權利及義務：

　　1、以本合同約定的收款標準為依據，足額向承租方收取租金。

　　2、協助承租方做好機手的管理工作，機手應服從承租方的管理，遵守各項管理制度，但承租方若指揮不當，出租方操作手有權拒絕作業，若承租方強行作業，造成一切經濟損失，由承租方負責。

　　3、租期內，出租方應注意機械維修保養，若機械發生故障，則出租方應及時派人修理，以有利于承租方的工作。

　　4、租用期內，如因機械原因不能正常工作，導致工程進度受到影響，承租方可通知機械提前退場，但不得視為出租方違約并要求賠償。

　　第八條、承租方的權利與義務：

　　1、租期內，機械及機手全權由承租方在本合同規定的工作范圍和工作內容內合理指揮。

　　2、租期內，承租方保證機手人身安全及安全工作。

　　3、租期內，應保證機械停放安全并派人看守管理，如發生機械人為破壞、被盜等事故，造成的損失，由承租方賠償一切經濟損失。

　　4、承租方應按時交納租金。

　　5、承租方因出租方機手操作不熟練等技術原因，可要求出租方更換機手。

　　第九條、本合同在規定租期屆滿前_________天內，雙方如愿意延長租賃期，應雙方協商后重新簽訂合同。

　　第十條、本合同經雙方簽字、蓋章生效，在機械退場時結清款后自行失效，如一方違約，違約方應賠償守約方因此造成的損失。未盡事宜簽定補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。

　　第十一條、因本合同履行發生糾紛，雙方協商解決，協商不成時，由提起訴訟一方所在地人民法院管轄。

　　第十二條、本合同一式二份，雙方各執一份。

　　出租方（章）：_________承租方（章）：_________

　　代表人：_________代表人：_________

　　_________年_________月_________日_________年_________月_________日

工程租賃合同5

　　甲方：

　　乙方：

　　一、根據《合同法》的有關規定，按照互惠互利的平等原則，為明確甲乙雙方的權利、義務，經雙方共同協商簽訂本合同。

　　二、甲方負責所租車輛的啟動費用，即負責油費、過路費及生活費、以后不在租金中扣除。

　　三、乙方承擔租賃期間車輛的油料、維修、保養，以及零部件的更換，費用由乙方負責，甲方不支付任何費用。

　　五、乙方必須完全承擔租賃期間車輛、司乘人員的.安全（含車輛的防盜）、由此產生手損失、費用由乙方全部承擔。

　　六、租賃期間的誤工：修車5小時不計時，超過5小時按實際時間計，每月累計72小時為正常修車時間。如遇修車、買零部件、待工延誤時間等不計算之內。

　　七、租賃費用及時間：

　　1、每天租賃費：雙駕1000元。

　　2、租賃期限：以實際發生天數為準

　　九、付款方式：

　　十、違約責任：

　　1、如乙方的司機經甲方打招呼（需電話告知車主）不聽指揮的，三次以上的，甲方有權要求更換司機。

　　2、如甲方不及時按上述約定執行的，乙方有權撤出工地，甲方賠償乙方往返的一切費用含誤工費（以實際天數為準）。造成的一切經濟損失由甲方負責。

　　本協議一式二份，甲乙雙方各執一份。雙方簽字生效。

　　甲方（公章）：_________

　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________

　　_________年____月____日

工程租賃合同6

　　承租方（簡稱甲方）：

　　出租方（簡稱乙方）：

　　因工程需要，甲方租用乙方工程機械設備，本著公正、公平、合理的原理，經雙方友好協商，按《中華人民共和國合同法》的`有關規定，達成如下協議：

　　一、設備型號：數量：

　　二、租賃期限（時間）：工程機械設備的租賃方式為月租。甲乙雙方不得以任何理由和任何形式改變月租方式。

　　三、租金及支付：月租，每月租金元整（大寫：_____元）人民幣，如果因甲方及其他非乙方原因造成停工、停產或氣候原因以致完不成工作，均由甲方自行負責，乙方租金仍按月租標準計收。

　　四、甲方應該安排好機械作息時間。

　　五、甲方在租賃乙方機械期間機械所有權歸乙方，甲方不得擅自轉租或抵押。

　　六、機械設備只能由乙方指定的操作工操作，其他人員不得上機操作。

　　七、違約責任：由違約方負責。

　　八、本合同未盡事宜，雙方友好協商解決。此合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，雙方簽字之日起生效，機械退場辦清退租手續，款項結清時，本合同自動失效。

　　甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________ 法定代表人（簽字）：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程租賃合同7

　　出租方：_______________________

　　承租方：_______________________

　　簽訂日期：年月日

　　依據《合同法》及有關法律法規，為明確出租方與承租方的權利和義務，遵循平等、自愿、公平和誠信的原則，雙方就機械租賃事宜協商一致，訂立本合同。

　　一、工程名稱：

　　二、機械施工地點：

　　三、機械使用時間暫定年，自年月日起年月日

　　四、租金及支付

　　1、租金及計算：租金元/月。

　　2、租金支付：租賃費用按月計算。每月的. 日由承租方支付租賃費給出租方。

　　五、雙方責任

　　（一）承租方

　　1、按合同約定及時付給出租方租金。

　　2、給出租方機械操作手提供食宿方便，其費用由出租方承擔。

　　（二）出租方

　　1、按承租方要求及時將機械進入工地交付使用。

　　2、負責辦理檢測手續及各種管理部門的所需證件。

　　3、提供機械相關資料。

　　4、服從承租方指揮，接受承租方檢查。

　　5、負責機械維修、保養，提供24小時服務，滿足施工需要。

　　6、操作人員持有效證件上崗。

　　7、因出租方操作人員造成的機械故障事故，出租方承擔全部責任，給承租方造成的損失，由出租方進行賠償。

　　六、其他約定事項

　　1、出租方機械或服務不能滿足承租方要求，承租方有權進行處罰，直至解除合同。

　　2、本合同未涉及的條款，雙方可簽定補充協議。

　　3、本合同經出租、承租雙方簽字，方能生效。

　　七、本合同一式四份，雙方各持兩份。

　　出租方：簽字（蓋章）：___________ 承租方：簽字（蓋章）：___________

工程租賃合同8

　　出租人（簽章）：_________ 承租人（簽章）：_________

　　本合同在_________于_________年_________月_________日簽訂。合同雙方為：_________（以下稱為出租人）和____先生/夫人/小姐（以下稱為承租人）。

　　1、出租人同意出租，承租人同意租賃位于_________的店房_________間，房號為_________，電話號碼為_________，租期為_________年，月租金_________元（_________幣）。

　　2、在以上第1條款中所規定的租期，從出租人完成第3條款所有規定并在7天內通知承租方后開始生效。

　　3、出租人同意按以下具體規定完成該店房的維修工作_________。

　　4、在本合同簽訂之日，出租人已收到合計_________元的'房租保證金。如果承租人某月逾期未交租金，承租人同意出租人立即從保證金中扣除應收款項作為租金。

　　5、承租人同意在每月_________日或在此之前付清租金。如果承租方違約，未在該期內付款，承租人同意本合同不經通知便可終止。

　　6、一切房屋、土地稅均由承租方承擔。

　　7、如果本店房在合同終止之前依法被沒收，雙方同意本合同遂告終止，雙方不得向對方提出索賠。只要承租人還在本商店，承租人必須交納租金，直至其搬出，把店房還給出租人為止。

　　8、承租人同意從本合同生效之日起開始支付租金，并向_________局繳納電話費。

　　9、出租人同意在本合同簽訂之日起_________年內不得增加租金。

　　出租人（簽章）：_________ 承租人（簽章）：_________

　　_________年_________月_________日

工程租賃合同9

　　甲方：簽訂地址：

　　乙方：簽訂時間：

　　乙方因工程需要，自主選定租用甲方工程機械，經雙方協商一致，簽訂本合同。

　　一、租賃機械名稱、數量、機號：

　　①機械名稱

　　②數量臺

　　③型號

　　④駕駛員名。

　　⑤當前工作小時數以乙方或乙方代表簽字為準

　　⑥機號。

　　二、租賃期限：

　　自________年____月____日至________年____月____日止。

　　三、施工地點土質、轉場費：

　　①施工地點：

　　②土質。

　　③進出場費：

　　四、租金及支付方式：

　　①租金：大寫：(租金中不包括打破碎，打破碎每小時另加100元。)

　　②支付方式及期限：

　　五、租金結算方式：

　　①全月工作小時數240小時(以數碼表為準);

　　②全月天數為30天;

　　③每月工作不足240小時按240小時計算;

　　④當月內，雙方簽字認可的維修超過三天的`部分扣減月租金;

　　⑤超時計算方式：以元小時加收，本合同價格均為不含稅價。

　　六、甲方責任：

　　①由甲方操作手操作，操作手工資由甲方負責。

　　②甲方負責對機械進行維護及保養。

　　七、乙方責任：

　　①乙方負責甲方機械的現場看護和現場安全管理;

　　②乙方負責機械燃油用油;

　　③乙方負責安排操作手食宿;

　　④乙方負責租賃期內不得轉租、抵押甲方設備，確因需要經甲方同意方可轉租;

　　⑤為確保甲方機械安全，乙方移場須經甲方書面同意;

　　⑥如乙方未按合同規定時間支付租金，甲方有權終止合同并以欠付金額的1%按天計收違約金;

　　⑦租賃期間，機械丟失、損壞及其他意外損失等，由乙方負責賠償;如因甲方機械操作手造成機械損壞，乙方不承擔責任。

　　八、其他約定事項：

　　九、本合同一式兩份，雙方簽字蓋章后各執一份，本合同自簽訂之日起生效，如遇訴訟約定在甲方戶籍所在地解決。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　________年____月____日________年____月____日

工程租賃合同10

　　簽訂日期：________年________月________日

　　編號：______________________________

　　承租方：（以下簡稱乙方）________________________________________________________

　　出租方：（以下簡稱甲方）________________________________________________________

　　甲、乙雙方根據《中華人民共和國合同法》的有關規定，按照平等互利的原則，經過雙方協商，就乙方向甲方承租設備特簽訂本合同。

　　一、租賃設備概況：_____________________________________________

　　二、設備使用地點及工程項目：

　　本租賃設備僅限于在_____________________________，用于________________________工程。

　　三、租賃設備的所有權和使用權：

　　1、甲方擁有對租賃設備的所有權。

　　2、乙方僅在租賃期內在本合同規定的范圍內擁有該租賃設備的使用權。

　　四、甲方為該設備配備操作手______人，由甲方負責工資，。

　　五、租賃期限及租金結算方式：

　　1、自________年________月________日至________年________月________日止，租賃期滿，乙方將設備完好交給甲方辦理退場手續，若乙方繼續使用，應在本合同期滿前五日內重新簽定續租合同。

　　2、租賃期間原則上每天平均工作時間不超過8小時（折合一個臺班），每月累計不得超過240小時，確因工作所需超出部分應視為加班，按超出工作小時數計收加班租賃費。設備的租賃費按月結算____________元/月/臺，_________元/天/臺，如設備租賃期不足一個月，租賃費按實際天數乘以_________元/天/臺結算，超出工作小時加班部分，另計收加班費。

　　3、經甲乙雙方協商，甲方收取乙方設備預付租金______________元，作為履行本合同的保證。

　　六、租賃設備的運輸、使用、維修、保養和費用：

　　1、設備的進場費由乙方負擔，退場費由甲方負擔，乙方應在設備退場前七天通知甲方。

　　2、設備在租賃期間所需的各種油料由乙方負擔。

　　3、在租賃過程中，乙方承擔設備易損件（如刀頭、刀庫等）的所有更換費用。

　　4、設備在租賃期間內由乙方使用，乙方應協助甲方機手做好設備的日常維修、保養，使設備保持良好狀態。

　　七、甲方的義務：

　　1、為乙方提供性能良好的設備。

　　2、設備進入乙方施工現場后，甲方機手應服從乙方施工現場管理人員的調度與指揮，并遵守乙方施工現場的規章制度。

　　3、甲方機手應按設備操作規程施工，在正常施工條件下，甲方機手不得拒絕乙方要求的正常施工。

　　八、乙方的基本責任：

　　1、乙方負責設備在施工現場的看護并保證設備的安全，如因乙方原因造成設備的損壞、丟失，其損失由乙方賠償。

　　2、乙方不得強迫甲方機手違章或超負荷作業。

　　3、在設備租賃期間乙方應承擔非甲方原因而造成的第三方的損失及因此而造成的'甲方設備停機損失（如甲方設備被第三方扣押等）。

　　4、乙方應在交貨地點檢查驗收租賃設備，同時將簽收蓋章后的租賃設備的驗收收據交給甲方。

　　九、違約責任：

　　1、甲、乙雙方必須嚴格履行本合同的各項條款，未經對方書面同意，任何一方不得中途變更或解除本合同。

　　2、在租賃期間，未經甲方書面同意，乙方不得在租賃設備上隨意增加和扣除部件，不得以租賃設備進行轉租或抵押，否則責任由乙方全部負責。

　　3、若乙方未按合同規定支付租金或超期使用，甲方有權終止合同調回所租設備或停機，每超一天乙方應向甲方支付租金并加收月租金的0。1%的罰款，停工期間乙方應照常支付租金。

　　十、爭議的解決：

　　有關本合同的一切爭議，甲、乙雙方應根據《合同法》及其它相關法律的有關條款友好協商解決，協商不成，應提交行業仲裁委員會，根據仲裁的有關程序進行仲裁裁決。仲裁費用和勝訴方的律師費用應由敗訴方承擔。

　　十一、未盡事宜，雙方另行協商解決，本協議壹式______份，甲乙雙方各執_____份，雙方簽字蓋章并在甲方收到乙方月租或預付定金后生效。

　　甲方（出租方）：乙方（承租方）：

　　電話：電話：

工程租賃合同11

　　尊敬的審判長、審判員：

　　四川法銀律師事務所受岳陽設計院及成都分院的委托，指派我們擔任岳陽設計院及成都分院的代理人。現發表如下代理意見：

　　一、被上訴人的請求已超過訴訟時效

　　1.《民法通則》第136條規定：拒付或延付租金的訴訟時效期間為一年。本案“候連書”承諾支付租金的時間為20xx年5月中旬。然而，被上訴人于20xx年7月才向法院提起訴訟。其請求已超過一年的訴訟時效期間。

　　2.被上訴人從未提交任何關于訴訟時效中止、中斷和延長的證據。

　　3.一審判決“審理查明”部分，沒有任何關于訴訟時效延續的事實依據;然而，在“本院認為”部分，卻直接以“原告亦向被告主張了其權利”作為“基礎事實”，認定訴訟時效連續。這里，所謂的“基礎事實”，完全是“憑空而來”的。

　　據此：即使上訴人與被上訴人之間存在欠付租金的關系，被上訴人的請求也已經超過訴訟時效，喪失勝訴權。

　　二、上訴人與被上訴人之間沒有租賃合同關系

　　1.成都分院《營業執照》載明的“成立時間”為20xx年12月12日，而《機械設備租賃合同》(下稱《租賃合同》)的簽訂時間為20xx年7月5日。簽訂合同時，成都分院根本就沒有成立。絕不可能以成都分院的名義與被上訴人簽訂《租賃合同》。

　　2.《租賃合同》最后一條明確約定“經雙方加蓋公章后正式生效”，這屬于附生效條件的合同。因成都分院當時還沒有成立，《租賃合同》就不可能有成都分院的公章。合同所附條件不成就，合同當然不生效。

　　3.候聯界確系岳陽設計院成都分院的負責人，但是，并不是候聯界的所有行為，都應由岳陽設計院承擔責任。只有其“在職務范圍內”的行為，才能由岳陽設計院承擔責任。

　　4.岳陽設計院的`經營范圍是“工程設計”，租賃空壓機的用途屬于“工程施工”范疇。因此，即使候聯界有租賃空壓機的行為，也不屬于“在職務范圍內”的行為。其責任不應當由岳陽設計院承擔。

　　5.建設工程領域，普遍存在借用資質的現象。候聯界除在使用岳陽設計院的資質外，還借用了“四川廣安智豐建設工程有限公司”(下稱“廣安智豐公司”)的資質。而且廣安智豐公司具有“施工資質”。憑什么認定，候聯界的簽字行為就代表岳陽設計院，而不是代表“廣安智豐公司”呢?

　　三、上訴人與被上訴人之間沒有實際履行《租賃合同》

　　1.一審判決認定：上訴人與被上訴人之間實際履行合同的依據是“候連書、候穎淵是岳陽設計院的職工”。

　　針對這一問題，二審法官當庭詢問了被上訴人的經辦人秦光明。

　　法官問：“候連書是不是岳陽設計院的職工?”

　　秦光明答：“不知道是不是岳陽設計院的職工，只知道是候連界的親兄弟”。

　　被上訴人的經辦人至今都仍不知道“候連書”是否是岳陽設計院的職工。一審法院憑什么認定候連書是岳陽設計院的職工呢?

　　然而，被上訴人的代理人仍稱“候連書是岳陽設計院的職工”屬于是“眾所周知”的事實，想以此逃避其舉證責任。

　　2.《租賃合同》第6條約定：設備進出場時，要簽進出場單。被上訴人并沒有提供與上訴人之間的設備進出場單。

　　另外，與協議履行相關的證據，還包括已支付的部分租金、進出場拖車費、汽油費、機械手人工費、設備維修費等諸多憑證。岳陽設計院從來沒有支付過這些費用。誰支付的這些費用，誰才與被上訴人之間具有實際履行租賃合同的關系。

　　3.被上訴人主張：其與上訴人之間存在實際履行合同的關系。被上訴人應當承擔舉證責任。如果不能舉證，則應當承擔不利的后果。

　　四、涉案設備的承租人應當是“廣安智豐公司”

　　1.白鶴灘電站支洞配套工程(二工區)的勞務承包人是“廣安智豐公司”。這有廣安智豐公司與業主方簽訂的《勞務合同》、《民工工資保證合同》為證。《勞務合同》、《民工工資保證合同》的簽章處反映“候連書”系廣安智豐公司的委托代理人。

　　2.“候連書”與廣安智豐公司簽訂的《內部承包協議》，更明確了候連書借用廣安智豐公司資質承攬項目的事實。因此，“候連書”的簽字，只能是代表廣安智豐公司，而不能代表岳陽設計院。

　　3.一審法院僅僅因為被上訴人將設備交給了“候連書”，就以此推定“候連書”是岳陽設計院的職工。按此邏輯推理：如果被上訴人將設備交給了一審法院，那么，一審法院是否就是岳陽設計院的分支機構了呢?顯然，這種推理是十分荒謬的。

　　綜上所述：

　　1.白鶴灘電站二工區是廣安智豐公司承包的施工項目。候連書是廣安智豐公司的委托代理人和實際施工人，也是本案租賃物的實際使用人。

　　2.候連書及侯穎淵并非岳陽設計院或成都分院的員工。二人的簽字行為，只能代表廣安智豐公司，而不是代表岳陽設計院或成都分院，其責任也只能由廣安智豐公司承擔。

　　3.被上訴人的請求已超過訴訟時效期間。

　　此致

　　遂寧市中級人民法院

　　四川法銀律師事務所

　　杜正武付賢禹律師

　　二〇一三年一月十五日

工程租賃合同12

　　出租人：(甲方)合同編號：

　　簽訂地點：

　　承租人：(乙方)簽訂時間：xxxx年xx月xx日

　　一、根據中華人民共和國<<合同法>>，按照平等互利的原則，為明確甲乙雙方的權利和義務，經雙方協商一致，簽訂本合同。

　　二、甲方為租賃設備每臺配備機手名，方負責機手的工資，方負責機手的食宿。機手應服從乙方的管理，機手只負責正確操作與保養設備，不承擔工地技術責任。乙方應尊重機手的勞動，保障機手的人身安全。連續工作時間超過10小時，乙方應向甲方提出增聘機手，并承擔增加機手的工資。非正常長期加班，乙方應適當發放加班補助。機手如不服從乙方的管理乙方應及時與甲方聯系。

　　三、租賃期限，租金支付方式

　　1、租賃期限：本合同設備租賃期自xxxx年xx月xx日至xxxx年xx月xx日止。若設備實際租期超過約定租期十五天以上的，應重新簽定設備租賃合同。

　　2、租金支付方式：

　　(1)自本合同生效之日起，乙方應向甲方支付第一個月租金(大寫)xx元、進(退)場運費(大寫)xx元，總計(大寫)xx元。

　　(2)承租期內，乙方應在每個承租月到期前提前5天向甲方預付下一個承租月的租金后方可繼續使用。

　　3、承租期內若到期不能支付租金，乙方應及時辦理欠款手續，并在10日內無條件付清應付款項。若乙方逾期超過10天仍不能支付，甲方有權停機等款，或終止合同撤回設備，乙方應承擔設備裝運回程費用及停機期間的租金。

　　4、設備撤離時乙方代表、機手應共同簽署退場證明，若乙方未履行簽字手續，退場時間即以機手和運輸司機共同確認的退場時間為準。

　　5、非因設備故障造成的停機，乙方照常支付租金，合同中約定由甲方承擔而乙方已經支付的費用從租金中扣除。

　　四、設備的所有權、安全責任

　　1、合同涉及設備的所有權屬甲方，乙方僅有使用權。乙方不準將合同涉及的設備用于抵押、質押等損害甲方所有權的行為。若發生上述行為,乙方必須按設備購買價格一次性向甲方支付全部貨款，并按設備購買價格承擔日1%違約金。

　　2、在承租期內，未經甲方同意不得對設備進行改造或轉租。乙方若未經甲方同意對承租的設備進行改造或轉租，乙方必須按設備購買價格一次性向甲方支付全部貨款，并按設備購買價格承擔日1%違約金。

　　3、乙方應負責設備的安全，設備移交給甲方前發生失盜、人為的損壞，事故責任由乙方承擔，乙方承擔設備維修的所有費用或按設備的購買價格予以賠償。

　　五、設備的交貨、驗收

　　1、租賃設備按雙方確定的.地點交貨，乙方在接貨地點對設備進行檢查驗收，驗收無誤后乙方在<<承租設備簽收單>>上簽字蓋章，<<承租設備簽收單>>作為合同附件。

　　2、如果乙方在驗收時，發現設備的型號、規格、數量或技術性能達不到要求時，乙方應在二日內通知甲方，否則視為合格。成套設備安裝、調試時間由雙方根據具體設備另行協商約定。

　　六、租賃設備的使用、維護保養和費用

　　1、在承租期內，乙方應正確、合理地(按約定施工地點及用途)使用設備，并合理安排機手工作，不得強迫機手超負荷或違反操作規程操作，否則由此產生的后果由乙方負責。

　　2、乙方承擔設備燃油，甲方承擔設備日常的保養用油。

　　注：租賃穩定土拌和機時，該機刀頭和刀庫由乙方承擔。其他因工地材質問題的非正常損耗配件由乙方承擔。

　　3、正常情況下設備出現故障，甲方應積極搶修，乙方予以配合，修理費用由甲方承擔。

　　4、設備因管理及指揮不當或因超負荷工作造成的損壞，其修理費用(包括配件)由乙方承擔，乙方并應照常支付故障期間的設備租金。

　　5、平均每月設備的維修保養時間累計為3天，超出后按月租金除以30乘以超出的天數扣除;當月租賃設備施工時間滿27天，按一個月結算租金。

　　6、設備在安裝、調試、使用過程中致使第三方受損時，甲乙雙方承擔各自應承擔的責任。

　　七、設備的運輸方式、地點、運費的結算

　　1、承租期不足三個月，租賃設備的進場、退場運費(含雜費)均由乙方承擔;承租期超過三個月，甲方承擔退場運費，乙方承擔設備的進場運費。進場時甲方負責設備的裝車，卸車及設備退場時乙方應提供裝車條件指揮裝車并承擔費用。乙方必須保證甲方的設備安全退場，如果在乙方的施工工地或者因為乙方的原因(包括但不限于乙方與第三方存在經濟糾紛，第三方扣押設備的行為)造成甲方的設備不能順利退場，乙方按照設備延遲退場時間，按照約定的租金標準，承擔甲方的經濟損失并支付設備總額日1%的違約金。

　　2 、設備以(鐵、汽)運至，乙方可以自提或委托甲方代辦運輸，運費(含雜費)由乙方承擔。

　　八、違約責任，爭議的解決方式

　　1、本合同經雙方簽字蓋章后生效，任何一方不得單獨變更或解除合同(經雙方同意除外)，違約的一方須向對方支付合同總額的20%的違約金。

　　2、在履行合同的過程中發生的與本合同有關的一切爭議，雙方協商解決，協商不能達成一致時向徐州市甲方所屬轄區人民法院起訴。

　　3、本合同壹式貳份，甲乙雙方各執壹份。執行中的補充規定作為合同附件，與本合同具有同等法律效力，其它口頭約定無效。九、其它約定：

　　甲方：

　　地址：

　　電話：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　開戶行：

　　帳號：

　　郵政編碼：

　　乙方：

　　地址：

　　電話：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　郵政編碼：

工程租賃合同13

　　甲方(出租方)：

　　乙方(承租方)：根據《中華人民共和國合同法》及有關規定，為明確甲乙雙方的權利義務關系，經雙方協商一致，訂立本合同。

　　第一條產品編號名稱.品牌型號.售價租價等。

　　第二條租賃期限：

　　測量儀器的租賃期限暫定自年月日至20xx年12月30日。如遇特殊情況，乙方應在歸還日之前一天通知甲方，征得甲方同意后，在不超過規定時間的12小時內歸還儀器。如因乙方技術不成熟需暫停租賃，則在懸掛期內甲方可給予免費，但懸掛期不得超過7天。

　　第三條租金和租金的交納期限：

　　按月計算租金，當月25日甲方憑甲乙雙方簽字確定的結算單，并開具有效發票，乙方按發票金額進行支付。

　　第四條租賃期間租賃儀器的維修保養：

　　1、甲乙雙方確認租賃關系之時，雙方應對儀器的質量、成色共同確認，租賃儀器由甲方移交給乙方之時起，甲方負責正常的維修保養及普通故障的.排除。

　　2、因乙方使用不當，導致租賃儀器硬件出現故障或受損無法使用，乙方不得自行拆機維修，應返還甲方維修，費用由乙方支付。

　　第五條出租方與承租方的變更。

　　1. 在租賃期間，甲方如將出租儀器所有權轉移給第三方，應通知乙方，征求乙方同意后可用相同性能的儀器代替出租，但甲、乙雙方應對價格進行再次確認并訂立新的合同。

　　2. 在租賃期間，乙方可隨時終止租賃，繳納的租金以實際使用時間所屬期間支付給甲方;

　　3. 乙方享有儀器的使用權，但不得轉讓或作為財產抵押，未經甲方同意亦不得在設備上增加或拆除任何部件。

　　第六條違約責任：

　　1、甲乙雙方一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的，應當承擔繼續履行、采取補救措施或者賠償損失等違約責任。在履行義務或者采取補救措施后，對方還有其他損失的，應當賠償損失。

　　2、甲乙雙方一方明確表示或者以自己的行為表明不履行合同義務的，對方可以在履行期限屆滿之前要求其承擔違約責任。

　　3、甲乙雙方都違反合同的，應當各自承擔相應的責任。

　　4、甲乙雙方一方因第三人的原因造成違約的，應當向對方承擔違約責任。甲乙雙方一方和第三人之間的糾紛，依照法律規定或者按照約定解決。

　　第七條爭議的解決方式：甲乙雙方可協商解決或到當地仲裁機關申請仲裁，仍不能解決時可訴之于法。

　　第八條本合同在規定的租賃期屆滿前日內，雙方如愿意延長租賃期，應重新簽訂合同。本合同未盡事宜，一律按《中華人民共和國合同法》的有關規定，經合同雙方共同協商，做出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

　　本合同一式貳份，合同雙方各執一份。

　　甲方經辦人：乙方經辦人：委托代理人(簽章)：委托代理人(簽章)：簽約地點：

　　簽約時間：年

　　月日簽約地點簽約時間：年月日

工程租賃合同14

　　承租方：___________（以下簡稱甲方）

　　出租方：___________（以下簡稱乙方）

　　為保證工程質量、進度及安全。本著平等互利、公平公正的原則，按照《中華人民共和國經濟合同法》及《勞動法》等相關規定，經雙方多次協商，現乙方將___________出租給甲方使用，特擬定如下條款以共同遵守：

　　一、租用機械名稱：___________

　　二、作業地點：___________

　　三、租賃時間從___________年___________月___________日起計算，通知出場時間為最終時間，若中途因特殊原因停機，則以現場管理人員通知為準，在工作日歷時間段內給予扣除。

　　四、該機械月租金為大寫金額：___________人民幣，每月工作累計時間以甲方簽證認可時間為準。每月只允許修機二天，超出修機時間部分應將工作日歷天數在次月順延，若因乙方機械故障嚴重影響甲方施工進度，甲方有權要求乙方另找機械代替，由乙方支付代替費用。本機械進出場：

　　1、施工期限在___________個月內甲方支付全額進出場費；

　　2、若施工期限在個月甲方支付一半進出場費；

　　3、若施工期限超出___________個月甲方不支付進出場費。

　　五、乙方必須服從甲方統一工作安排，不得無故推脫，不得將機械私自開出工地，不能干與工地無關的事，若不聽從甲方安排則甲方有權扣款（造成的所有經濟損失由乙方負責賠償）且終止合同。每天作業完畢后，機械必須由甲方現場管理人員指定地點，自行安排人員看管機械，否則，由此造成的經濟損失概由乙方負責。

　　六、施工質量：乙方在施工過程中必須嚴格按照設計圖及施工質量驗收規范施工。業主、監理、甲方監督其工程質量，其結果必須符合要求。嚴禁機手私改邊坡坡度、標高、軸線、樁號及里程，否則，由此而造成的'經濟損失概由乙方負責賠償。

　　七、施工安全：乙方在施工中必須堅決貫徹以“安全第一，預防為主”的原則，做到“高高興興上班，平平安安回家”。嚴格遵守安全操作規程及公司各項規章制度，杜絕大小安全事故的發生，將一切安全隱患消除在萌牙狀態。乙方在施工過程中必須保證現場作業人員和施工機械（機手）以及外來人員的安全，否則，由此而造成的經濟損失概由乙方負責賠償。

　　八、施工進度：乙方在施工過程中必須嚴格按照甲方的月、旬、周、日進度計劃進行施工。若因搶工期或搶險救災必須無條件服從甲方要求及現場管理人員指揮。否則，由此而造成的經濟損失概由乙方負責賠償。

　　九、在租期內甲方只提供主燃油（0#柴油），乙方自理輔助燃油和潤滑油等及各項維護修理費用。

　　十、工程款支付方式：機械進場第一個月，從第二個月開始支付___________，工程完工后一個月內結清余款。

　　十一、本合同未盡事宜由甲、乙雙方共同協商解決。

　　十二、本合同一式三份，甲方執二份，乙方執一份，雙方共同簽字生效，工程完工并結清余款后合同自動終止。

　　甲方代表（簽字）：___________甲方代表（簽字）：___________

　　聯系電話：___________聯系電話：___________

　　_________年_________月_________日