委托合同書

時間：2025-12-09 16:21:29 委托合同我要投稿

【熱】委托合同書

　　在人們愈發重視契約的社會中，越來越多的人通過合同來調和民事關系，在達成意見一致時，制定合同可以享有一定的自由。相信大家又在為寫合同犯愁了吧，下面是小編收集整理的委托合同書，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

【熱】委托合同書

委托合同書1

　　甲方(委托方)：___________

　　地址：____________

　　電話：____________

　　乙方(加工方)：____________

　　地址：____________

　　電話：____________

　　甲方委托乙方加工_____________________，為做好產品生產和加工工作，確保產品質量，經雙方協商達成協議如下：____________

　　一、甲方委托乙方加工，乙方必須擁有符合國家相關部門規定的保健食品生產規范GMP生產條件;雙方必須提供營業執照等相關部門的批文和證件(甲方需提供的文件有：____________產品的批文、衛生許可證、國家食品藥品監督局批準的產品配方、生產工藝及企業標準等)。

　　二、產權、商標權、配方工藝技術均為甲方所擁有，乙方不得私自銷售甲方委托加工的產品或盜用甲方技術配方自行加工包裝成其他品牌銷售，所有包裝物的材料要專項保管專項核算，甲方不得私自使用印有乙方生產字樣的外盒、標簽等相關包裝物品另行生產，甲方不得委托乙方以外的廠家生產同類產品，否則，所造成的所有責任全部有違約方承擔。

　　三、甲方委托乙方加工產品時，必須遵守國家相關的法律、法規、工商、稅務等國家有關部門的規定，進行銷售經營，所造成的責任全部由甲方自行負責承擔，乙方不予負責。甲方所提供的標簽、說明書應符合國家相關規定，違反規定由甲方自行負責。

　　四、加工費：____________按加工產品品種的種類計算，每批加工時加工費的金額不得少于伍仟元，并需預付定金為加工費用總額的50%。具體如下：____________

　　1、充填膠囊每粒_______元：

　　2、其它生產項目根據實際所耗用的工時、水、電、油按下列公式計算加工費用：____________加工費用=(人工費+水電費+油費)*1.17*1.35

　　3、其中工時費用為10元/人工工時，電費為1元/KWH，油費根據市價計算。

　　4、加工所需工時、水電費乙方每批需書面提交甲方書面確認。

　　五、質量標準

　　1、甲方提供原輔材料的質量標準和每批進廠原輔材料的檢驗報告。

　　2、乙方對進廠的原輔材料進行確認質量(按甲方提供的標準檢驗)。如有不合格乙方有權拒收。

　　六、交貨期、運輸

　　1、甲方根據生產品種，按時提供配套原輔材料和相關包裝材料，由甲方送至乙方倉庫交貨驗收，運雜費由甲方承擔。

　　2、乙方根據生產品種，及時安排生產、包裝、檢驗，并于每批生產結束后交貨，甲方自行到乙方倉庫驗收并結算交清相關費用后提貨。

　　七、加工費的結算方式：____________按雙方約定的交貨期，待甲方結清全部相關費用后，由甲方自行到乙方倉庫提貨。

　　八、乙方責任

　　1、負責對甲方提供的原輔材料、包裝材料的驗收，存放保管(數量不超過一次加工量的10%)、確認質量。加工完成后剩材料乙方代管60天，超過60天退回甲方自行保管。由于保管不善致使甲方提供的原輔材料、包裝材料毀損、滅失的，應當償付甲方因此造成的損失。

　　2、乙方僅對加工過程的.產品質量負責。

　　3、負責按雙方簽訂的合同要求的產品規格、數量、交貨時間等組織生產提交產品。不能按期交付定做物或不能完成工作的，應當償付不能交付定做物或不能完成工作部分價款總值的____%或酬金總額的____%的違約金。

　　九、甲方責任

　　1、負責產品運抵后，及時檢驗、簽收。

　　2、自行提運產品，檢驗、簽收產品。如對產品質量有疑義，在收到產品后

　　個工作日內向乙方提出書面說明。

　　3、按合同規定的時間和要求向乙方提供原輔材料、包裝材料;如因甲方未按時提供原輔材料、包裝材料，乙方交付定作物的日期得以順延。

　　十、違約責任：____________本合同及其補充合同條款，系統雙方協商一致。乙甲雙方不得違約，如違約，則違約方要承擔違約所造成的經濟責任與法律責任。

　　十一、本合同未盡事宜，雙方本著互惠互利友好協商的原則，簽訂的補充合同，具有同等的法律效率。

　　十二、本協議一式五份，雙方各執兩份，公證存放檔一份，本協議自雙方簽字蓋章、公證處公證之日起有效。

　　十三、合作期限：____________年________月________日至年________月________日止。即簽約一年，期滿另行協商重新簽約。如因政策因素(乙方政策改制或不具備生產保證食品條件)，造成乙方無法繼續生產保健食品，合作自然終止。

　　十四、乙方應對甲方提供的技術資料，標準配方工藝等知識產權保密，不得瀉露給第三方，否則應賠償甲方損失和承擔法律責任。

　　甲方：____________乙方：____________

　　法定代表人：____________法定代表人：____________

　　經辦人：____________經辦人：____________

　　時間：____________時間：____________

委托合同書2

　　甲方：乙方：____市XXX 身份證號：法定代表人：裴XX

　　地址：地址：____市____區建國路88號

　　現代城4號樓1007室

　　電話：電話：0108XXXX0051郵箱：郵箱：bb163.c 傳真：傳真：010XXXX0051

　　根據中華人民共和國《刑事訴訟法》、《律師法》及《律師服務收費管理辦法》等有關法律法規的規定，甲方擬聘請乙方律師為其親屬提供法律幫助、進行辯護等，甲乙雙方按照誠實信用原則，經協商一致，訂立本合同條款，以資共同遵守。

　　第一條委托事項

　　乙方接受甲方的委托，指派律師擔任(涉嫌罪名) 案件的被告人(犯罪嫌疑人) 的律師、辯護人。

　　第二條委托期限

　　委托期限自本合同簽訂之日起，至委托事項完結止。委托事項的結案方式包括但不限于：

　　1、偵查機關對犯罪嫌疑人取保候審、移送審查起訴、撤銷案件;

　　2、人民檢察院對被告人取保候審、移送起訴、不起訴;

　　3、人民法院對被告人做出一審判決。

　　第三條委托權限

　　1、會見犯罪嫌疑人、被告人，了解案件情況;

　　2、為犯罪嫌疑人提供法律咨詢，代理申訴、控告，申請取保候審;

　　3、為犯罪嫌疑人、被告人進行無罪、罪輕、減輕、免除其刑事責任的辯護;

　　第四條律師費用及支付方式

　　經雙方協商同意，律師費為萬仟佰元正( 元 )，甲方在

　　第五條工作費用

　　1、乙方律師辦理受托案件在________區外發生的差旅費、食宿費、復印費，由甲方選擇如下方式支付：

　　( )由乙方律師墊支，甲方以實報實銷的方式在結案當日支付給乙方;

　　( )甲方以包干形式一次性支付元作為乙方律師的工作費用;

　　2、乙方律師辦理受托案件在________區內發生的交通費、復印費由甲方支付;

　　第六條甲方的權利義務

　　1、甲方應當真實、詳盡的向乙方律師敘述案件事實，提供與案件有關的.證據。

　　2、甲方應當積極、主動的配合乙方律師的工作，對律師提出的要求應當合理合法;

　　3、甲方應當按照本合同約定及時足額向乙方支付律師費用和工作費用;

　　4、甲方指定為乙方律師的聯系人，負責轉達甲方的指示和要求，甲方更換聯系人應當通知乙方律師。

　　第七條乙方的權利義務

　　1、乙方應當委派執業律師具體承辦接受委托的案件;

　　2、乙方律師應當勤勉、盡責地完成受托案件，盡最大努力維護犯罪嫌疑人、被告人的合法權益;

　　3、乙方律師對其獲知的被告人、犯罪嫌疑人的個人隱私負有保密責任;

　　4、乙方律師可以根據案件需要，安排律師助理完成輔助工作;

　　第八條違約責任

　　1、在委托事項完成之前，非因乙方律師過錯，甲方要求變更或解除本合同的，乙方已收取的律師費用不予退還;若此行為給乙方造成損失的，由甲方承擔賠償責任。

　　2、甲方無正當理由不按合同約定的期限及數額支付律師費用或者工作費用的，乙方有權要求甲方支付未付的律師費、未報銷的工作費用，并要求甲方按每日5的標準向乙方支付逾期付費的違約金。

　　3、乙方無正當理由不提供

　　第一條規定的法律服務或者違反本合同規定的義務，甲方有權依法律規定追究乙方的相應責任;

　　4、在合同簽訂后，乙方不得無故解除本合同。但嫌疑人、被告人故意隱瞞與案件有關的重要事實以及甲方無正當理由拒絕支付或拖欠律師費的，乙方有權解除合同;

　　5、代理事項以本合同

　　第二條規定的任何一種方式結案后，本合同終止，甲方已支付的代理費不予退還。

　　第九條情勢變更

　　乙方律師在辦理案件過程中，如發現案件的實際情況與本合同簽訂前甲方提供的案件事實不符，由此造成乙方律師的工作量增加，甲乙雙方可以另行協商增加律師費用。

　　第十條爭議的解決

　　甲乙雙方因履行本合同發生爭議的，應先行友好協商;如協商不成，任何一方均有權向____市____區人民法院起訴。

　　第十一條合同的生效

　　本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，由甲乙雙方代表簽字(或加蓋公章)之日起生效，至委托事項按

　　第二條規定完結為止。

　　第十二條補充條款

　　甲方：乙方：____市XXX 簽約代表：簽約代表：

　　簽約日期：________年____月____日簽約日期：________年____月____日

委托合同書3

　　編號：_________

　　委托方(甲方)：_________

　　營業執照號碼(身份證號碼)：_________

　　發證機關：_________

　　聯系電話：_________

　　受托方(乙方)：_________

　　身份證號碼：_________

　　發證機關：_________

　　聯系電話：_________

　　一、茲有甲方將自有資金委托乙方參于證券市場的操作而簽訂本合同。

　　二、乙方在甲方指定的賬戶內操作，甲方隨時監督操作過程和結果，對任何不認可的乙方動作可隨時提出異議，若雙方意見不一致時可隨時終止委托。(委托操作時，若是甲方舍不得換股，乙方就在該品種上做差價，不換品種。若是甲方不留戀原有持股，就按乙方的'擇股標準換股。)

　　三、對盈利部分進行二、八分成，即甲方得80％、乙方得20％，每月底結算壹次，結算后三天內付清。

　　四、若當月沒有利潤則不分成，若產生虧損由甲方承擔，乙方除了不收取工資之外不承擔賠償責任。

　　五、本合同自委托之日起生效，試行期_________；適用于任何網上操作的股民，只要把甲方帳戶和操作密碼通知乙方即能雙方同時管理同一帳戶，若試行期滿甲方不滿意乙方的操作、可撤銷本合同并且乙方不收取盈利分成；若試行后甲方正式委托乙方操作，則從合同生效日起計算盈利分成，至甲方終止委托并完成結算分配之日自動失效。

　　六、本合同未盡事項可補充完善，若有與相關法規相悖之處可隨時予以糾正，對不違規內容則持續有效。

　　甲方(簽章)：_________乙方(簽章)：_________

　　資金賬號：_________

　　股東賬號：_________

　　起點市值：_________

　　簽訂地點：_________簽訂地點：_________

委托合同書4

　　培訓單位：________(或學校)，以下簡稱甲方

　　委托培訓單位：__________________，以下簡稱乙方

　　學生：__________________________，以下簡稱丙方

　　為了開辟人才培訓的渠道，加速智力開發，保證受培人員的質量，明確培訓各方的責任，為社會主義現代化建設提供更多更好的人才，經甲、乙、丙三方協商一致，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條甲方對丙方的授課內容，應按照教育部對同類本科生(或大專、中專生)所規定(部屬學校按其系統的有關規定)的科目、學時安排，不得降低對丙方的要求。甲方對丙方在校期間的德、智、體發展情況，應于每學期末向乙方作一次詳細介紹。

　　第二條甲方如發現丙方有違反校紀校規的行為，應及時與乙方取得聯系，共同研究處理辦法，丙方在期末思想品德評為差等、學期內有三門功課不及格，一年之內有兩門功課補考不及格者，甲方有權勸其退學或取消其學籍。

　　第三條甲方負責丙方獎學金的評定和發放。獎學金每學期評定一次、分一、二、三等，具體評定和發放方法、標準，按甲方的統一規定辦理。

　　第四條乙方承擔丙方在校學習期間的全部學費和獎學金費。學費每人每學期________元，獎學金每人每學期________元，其它費用每人每學期________元。丙方的以上費用，乙方應于每學期學生報到時直接匯到甲方，或由丙方帶交給甲方。

　　第五條乙方應按規定發給丙方工資(標準工資加地區生活費補貼，不發獎金)和其它福利待遇，丙方如在甲方食宿，乙方按規定每天補助丙方生活費________元(如國家有新規定，按新規定執行)，向甲方支付丙方的寄宿費和代伙費。丙方節假日回家的來回路費，乙方按規定給予報銷。丙方如不在甲方食宿，其家離甲方兩公里以上，乙方應按國家規定按月發給交通費補貼。

　　第六條乙方要加強對丙方的`管理和教育，要經常了解丙方的學習和思想品德狀況，如發現丙方有問題，應及時配合甲方教育和處理。

　　第七條丙方學習結束，經甲方考核、考試合格準予畢業后，乙方應根據丙方所學專業和甲方提供的丙方德、智、體發展情況，合理安排其工作。

　　第八條丙方必須自覺接受甲方和乙方的教育和管理，努力學習，遵紀守法，從德、智、體三方面全面發展。丙方如違反校規校紀，要自覺接受甲方和乙方的處理。丙方如中途退學，或被甲方勸其退學或取消學籍的，應承擔向甲方交付的各項費用，丙方如不交付，乙方有責任代丙方交付。

　　第九條丙方學習結束經考核、考試合格準予畢業后，必須到乙方單位工作，一般在________年內不得調出調離乙方單位。丙方如因特殊情況必須調出，必須符合上級的有關規定，經乙方同意后，方可辦理調離手續。丙方如畢業后不回乙方單位工作，或回乙方單位工作不到________年要求調離工作的，應向乙方償付丙方在校期間乙方支付的各類費用和工資。

　　本合同自甲、乙、丙三方簽字之日起生效，于丙方學習期滿畢業后自行失效。甲、乙、丙三方均不得擅自修改或解除合同。合同中如有未盡事宜，須經三方共同協商，作出補充規定。補充規定與本合同具有同等效力，但不得與本合同內容抵觸。

　　本合同正本一式三份，甲、乙、丙三方各執一份;合同副本一式________份，交________市教育局等單位各留存一份。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　丙方：

　　年月日：

委托合同書5

　　甲方：廣州番禺奧林匹克房地產開發有限公司

　　乙方：珠海市奧德教育投資管理有限公司

　　為更好地整合教育優勢和資源，使之更有利于孩子的教育、成長，甲方將其所屬的“北京師范大學南奧實驗學校”已建成的小學（以下簡稱“小學”）全權委托乙方經營管理（以下簡寫為“托管”）。為明確雙方的責任和義務，特訂立以下合同：

　　一、小學簡況

　　小學占地 m2，建筑面積為 m2，可辦班個，可容生名。于年月日開學，現有個班名學生、位教職員工。

　　二、托管期限

　　甲方委托乙方經營管理30年，即自年月日起至年月日止。到期如需繼續托管，則另訂合同。

　　三、托管方式

　　甲方將業已投入小學的所有資產（見明細附表）在托管期間無償移交乙方，由乙方行使權屬所有者的全部權利進行經營管理。

　　四、雙方責任

　　甲方：

　　1、在托管期內繼續提供必要的支持和相關條件。

　　2、在托管期內不干預乙方的經營管理。

　　3、在托管期內不調減已投入小學的資產。

　　4、在必要時，應乙方要求積極配合乙方解決須甲方到場的問題。

　　乙方：

　　1、全面履行所有者的經營管理權，小學的學費及其它一切費用的收入歸乙方所有，小學教職員工的'工資、福利、辦學經費等一切費用均由乙方負責，乙方實行自主經營、自負盈虧、自我發展。

　　2、承認托管前甲方和有關辦學單位簽訂的有關合作辦學的協議、合同，并履行其中應由甲方履行的責任與義務。

　　3、對甲方已投入的資產負責維護、保養，如因教育實際需要而作變動，應通報甲方。

　　4、負責托管期內新的教育投入。

　　5、努力整合有關資源，把學校辦出特色，使之具有較高知名度和品牌效應。

　　6、積極配合甲方塑造品牌、促進銷售的宣傳活動，為甲方企業形象的提升和經濟效益的提高多作貢獻。

　　五、未竟事項的續辦

　　甲方原報批的“北京師范大學南奧實驗學校”含初中部和高中部，日后如政府有關部門批準興辦初中、高中部，則由甲方提供必要的土地，乙方負責土地以外的資本投入并負責興建和經營管理。

　　六、附則

　　1、本合同一式份，雙方各執份，簽字蓋章后生效。

　　2、本合同未盡事宜，由雙方協商解決，或以補充協議形式予以補充完善。

　　甲方：廣州番禺奧林匹克房地產開發有限公司

　　代表：

　　乙方：珠海市奧德教育投資管理有限公司

　　代表：

　　簽訂時間：簽訂地點：

委托合同書6

　　甲方：

　　地址：郵碼：電話：法定代表人：職務：

　　乙方：

　　地址：郵碼：電話：法定代表人：職務：甲方因一案，委托乙方代理，經雙方協議，訂立本合同。一、乙方接受甲方的委托，指派與糾紛案的第、審代理人。律師為甲方

　　二、甲方委托乙方代理權限：訴訟代理人為承認、放棄或者變更訴訟請求、進行和解，提起反訴或者上訴，必須有被代理人的特別授權。

　　三、甲方必須真實地向乙方敘述案情，提供證據。

　　四、乙方必須按時出庭，依法維護甲方的合法權益。五、甲方按國家有關規定向乙方繳納案件代理費人民幣元。

　　六、在本合同有效期內乙方無故中止的，代理費全部退還甲方;甲方無故中止的，代理費不予退還。

　　七、本合同的.變更或修改，須經雙方協商一致。

　　八、本合同有效期限，自簽訂之日起至本案審理終結止(判決、調解、案外和解及撤銷訴訟)。

　　甲方：

　　乙方：

　　年月日

　　看過訴訟委托代理合同書的人還看了：

委托合同書7

　　甲方(委托方)：______________

　　乙方(受托方)：______________

　　為了甲方________________，根據國家有關法律、法規，甲、乙雙方本著互相配合、講求實效、誠實信用的原則，就甲方委托乙方完成“________________________”的有關事宜，簽訂本合同書。

　　一、策劃(咨詢)項目

　　二、委托項目進度

　　策劃工作分為兩個階段：

　　1. 第一階段：策劃市場調查，包括商圈調查、目標人群調查、目標市場調查、產業鏈調查和競爭對手調查5個內容，并對整體項目進行初步定位，雙方溝通達成共識后進入第二階段，本階段完成供雙方溝通用的《__________》的中期匯報演示文本，限期為自合同書生效之日起________ 至________個工作日。

　　2. 第二階段：在甲方認可乙方對項目得出的定位主體的`前提下，對定位策劃有關內容作出進一步完善，完成《_________》，限期為________至________個工作日。

　　上述工作在程序上順延，總體累計時間不超過________個工作日。

　　三、合同金額及付款方式

　　1. 策劃咨詢費用為________________元人民幣( ￥________________元)

　　1)合同簽訂之日起________________日內，甲方向乙方支付策劃費用的50% 作為預付款，即人民幣_________元(￥____元)。

　　2)乙方完成項目一整體策劃方案后，通過正式的演示文稿，向乙方當場做出演示講解，甲方認可后　日內，甲方足額支付策劃費余款人民幣________元(￥________元)，乙方方能將《________________》的正式文本交付甲方。

　　2.乙方去往甲方處進行策劃(咨詢)工作，往返路費甲方承擔，在甲方處調查工作的交通、住宿費用由甲方承擔。

　　四、甲方責任與權利

　　1.甲方須指派專人(須書面制定)，作為聯絡人，負責與乙方聯絡并協助乙方工作;

　　2.為乙方工作及時提供所需的背景資料和信息;

　　3.為乙方各階段成果提出建議性要求，并在審定通過后及時給予書面確認;

　　4.及時向乙方支付報酬;

　　5.如果就委托項目內容、期限做出原則性改變的決策，應及時通知乙方，并采取適當措施，便于乙方及時調整工作。

　　五、乙方責任與權利

　　1.由________________擔任專家組總負責人，指派專人擔任專門聯絡人;

　　2.按進度計劃完成各階段任務，保證質量，及時與甲方溝通;

　　3.按甲方提出的指導性要求修改和完善各階段策劃成果;

　　4.保守甲方的商業機密，未經甲方同意，不得向第三方透露本合同履行過程中涉及的保密內容。

　　六、成果歸屬與冠名宣傳

　　1.成果歸屬甲方所有;

　　2.乙方在保守甲方項目相關商業機密的前提下，對成果有冠名宣傳的權利。

　　七、違約責任

　　由于甲方原因致使本合同無法履行或中斷，應承擔違約責任，并支付當期款項。

　　八、合同終止

　　1.本合同履行完畢自動終止;

　　2.一方違約并承擔責任后自動終止;

　　3.任何一方無權單方面要求中止。待雙方協商一致后，簽訂終止協議;

　　4.甲、乙雙方同意終止時須以書面形式確定。

　　九、合同爭議

　　本合同履行過程中出現爭議時，甲、乙雙方友好協商解決，并以補充協議形式載明，協商不成時，任何一方可向人民法院起訴。

　　甲方：乙方：日期：

委托合同書8

　　依據《規定，(以下簡稱甲方)與(以下簡稱乙方)就放射診療工作場所輻射水平及放射診療設備防護性能檢測技術服務，經協商一致，簽訂本合同。

　　一、服務內容、形式和要求：

　　1、根據《放射診療管理規定》等法律、法規的要求，受甲方的委托，乙方負責完成放射診療工作場所輻射水平及放射診療設備防護性能檢測工作。

　　2、乙方按國家有關法規和技術規范，在甲方提供資料的基礎上，通過現場調查與檢測，分析放射診療工作場所輻射水平、放射診療設備防護性能是否滿足國家、地方相關標準的要求。

　　3、甲乙雙方在簽訂本合同，且乙方實施放射診療工作場所輻射水平及放射診療設備防護性能檢測后個工作日之內編制完成放射防護《檢測報告》。

　　4、最終結果以放射診療工作場所輻射水平及放射診療設備防護性能《檢測報告》交付甲方。

　　二、項目組人員組成：

　　三、履行期限、地點和方式：

　　本合同自201年月日至201年月日在武漢履行。

　　本合同的履行方式：乙方按甲方要求提交放射診療工作場所輻射水平及放射診療設備防護性能《檢測報告》。

　　自合同簽訂之日起，乙方按合同要求開展放射診療工作場所輻射水平及放射診療設備防護性能檢測工作，按時向甲方提交放射防護《檢測報告》。

　　四、甲方的協作事項：

　　在合同生效后三個工作日(時間內)，甲方應向乙方提供下列資料和工作條件：

　　(一)完成檢測工作所需的放射診療設備出廠資料、防護設施竣工驗收資料及歷年檢測結果，并保證其完整性、真實性和有效性;

　　(二)完成乙方現場調查與檢測所需的工作條件，并協助其完成。

　　其他：

　　五、技術情報和資料的保密：

　　檢測工作涉及的基礎資料及檢測結果歸甲方所有，乙方對基礎資料及檢測結果負有保密責任，未經甲方許可，不得將其用于其它場合，在檢測工作完成后應將基礎資料歸還甲方。

　　六、報酬及其支付方式

　　(一)甲方向乙方支付技術服務費：元(人民幣)*注。技術服務費用包含了乙方為履行合同所需的費用(包括差旅費、成本、稅金、管理費、利潤及履行合同所發生的其他費用)。

　　(二)支付方式(采用以下第種方式)：

　　①一次總付：元，時間：。

　　②分期支付：元，時間：合同簽訂后兩周內;

　　元，時間：檢測報告提交且經甲方確認后一周內。

　　③其它方式：

　　(三)在甲方付款的同時，乙方應開具相應金額的.正規發票。

　　七、違約金或者損失賠償額的計算方法：

　　違反本合同約定，違約方應當按民法典第一百一十三條、第一百一十四條及其相應的規定承擔違約責任。

　　(一)乙方違約責任：①非甲方原因，乙方未能按合同約定提交檢測報告，甲方有權要求乙方按逾期每天賠償合同額的0.5‰，逾期天以上，甲方有權單方解除合同，乙方應向甲方退還已支付的所有款項，并向甲方支付合同額%的違約金;②若乙方造成涉及甲方商業秘密的項目基礎資料外泄，則乙方承擔相應的法律責任。

　　(二)甲方違約責任：若甲方逾期付款，則按合同額的0.5‰每天向乙方支付違約金。

　　八、爭議的解決辦法：

　　在合同履行過程中發生爭議，雙方應當協商解決。雙方協商不成的，同意采取以下第種方式解決：

　　(1)提交仲裁委員會仲裁。

　　(2)依法向人民法院提起訴訟。

　　九、其他約定：

　　1、本合同一式二份，雙方各執一份，經甲乙雙方簽字蓋章后正式生效，履行完本合同規定的責任和義務后，自行終止。

　　甲方

　　乙方

　　年月日

委托合同書9

　　甲方:

　　乙方:蘭州精誠鴻業物業服務有限公司

　　根據《中華人民共和國經濟合同法》和國家、地方有關物業管理法律、法規和政策，在平等、自愿、協商一致的基礎上，就甲方委托乙方對臨潭縣市區內金洮花園、臨潭飯店、金洮人家（物業名稱）實行專業化、一體化的物業管理訂立本合同。

　　為加強小區的物業管理,保障區內房屋和公用設施的正常使用,為業主創造優美、安全、方便、文明、整潔的居住和工作環境，根據國家建設部和市政府有關規定，經雙方充分協商，同意簽訂本委托管理合同，以便共同遵守。

　　合同事項如下：

　　 第一條物業基本情況：

　　甲方將位于臨潭縣市區內金洮花園、臨潭飯店、金洮人家，

　　建筑面積:40000平方米；其中多層住宅18600平方米；高層住宅面積： 3400 平方米；飯店面積： 15000 平方米；物業類型:多層、高層、飯店，面積四萬平方米范圍內的物業委托給乙方實行統一管理。

　　 第二條委托管理事項包括：

　　（1）房屋的使用、維修、養護和管理；

　　（2）公共設施、設備及場所的使用、維修、養護和管理；

　　（3）公共環境的清潔衛生、垃圾的收集、清運；

　　（4）配合和協助當地公安機關進行本物業公共秩序維護、安全防范的協助管理（但不含人身、財產保險保管責任）；

　　（5）便民服務網點及住宅區內所有營業場所；

　　（6）車輛行駛及停泊；

　　（7）住宅區檔案管理；

　　（8）政策規定物業管理公司管理的其它事項。

　　 第三條委托管理期限：

　　委托管理期限為五年。自 20xx 年 9 月 1 日起到 20xx年 8 月 31 日。

　　第四條雙方責任、權利、義務：

　　 1、甲方責任、權利、義務：

　　（1）給乙方提供物業管理用房（建設單位按房屋總建筑面積的在物業管理區域內配置物業管理用房）；

　　（2）甲方在合同生效之后必須給乙方提供物業管理用房面積不小于200平方米。其中包括辦公用房、員工宿舍、其它用房等。

　　（3）負責向乙方提供經營活動中必要的幫助；

　　甲方在樓宇工程竣工15日內按規定向乙方提供本物業所有的物業區域及物業管理檔案資料（工程建設竣工資料、住用戶資料、……）；

　　（4）負責管理非乙方原因而產生的各種糾紛；

　　（5）不得干涉乙方依法行使本合同規定內容所進行的管理和經營活動；

　　（6）委托乙方對違反《物業管理辦法》和《業主公約》的業主、物業使用人行為進行處理：包括罰款、賠償經濟損失、以停水、停電等措施對無故不繳納有關費用或違章行為的責任人進行催交、催改；

　　（7）甲方有義務督促房屋裝飾裝修的業主、物業使用人，及時與乙方簽訂《房屋裝飾裝修管理協議》，遵守協議約定的'內容。

　　（8）協調、處理本合同生效前發生的小區遺留問題：

　　遺留問題甲乙雙方另行簽訂補充協議。

　　（9）政策規定由甲方承擔的其他責任義務為乙方提供其他單位的物業管理業務。

　　（10）甲方有義務為乙方提供其他單位的物業管理業務。

　　 2、乙方責任、權利、義務：

　　（1）根據國務院《物權法》之規定，結合小區實際情況，制訂小區物業管理辦法；

　　（2）遵守物業管理法規和合同規定的責任要求，根據甲方授權，對物業實施綜合管理，并自覺接受甲方監督；

　　（3）制訂公共設施大、中修的維修方案，報甲方審議通過后，施實維修方案；

　　（4）建立物業管理檔案并負責及時記載有關變更情況；

　　（5）負責測算物業管理服務費收費標準，嚴格按照省物價部門批準的收費標準收取；

　　（6）有權依照甲方委托和業主公約的規定對違反業主公約和物業管理法規、政策的行為進行處理；

　　（7）協助有關部門做好安全防范和宣傳教育、文化活動等工作；

　　（8）乙方不承擔對業主及物業使用人的人身、財產保險保管等義務。

委托合同書10

　　甲方：

　　乙方：深圳市大眾建設集團有限公司

　　依據國家有關法律、法規和本市有關規定，雙方在自愿、平等和協商一致的基礎上，就甲方委托乙方承擔別復式房設計、空間前期所有相關工作事宜，經雙方協商一致，簽訂本合同，以便共同遵守。

　　甲方委托乙方設計：復式房裝飾設計及選材、設計面積30000㎡，設計地點：。

　　一、協議執行的時間安排及付款方式

　　1、合同設計費金額為￥900000元。（30000㎡×30元）（不含稅）

　　注：如產生差旅食宿費由甲方另行負擔（包含來回機票、每人一天800元標準計算）。

　　2、合同簽訂后，乙方在收到甲方270000元（30％）的設計預付款后協議生效，乙方在7天內出平面布置圖設計, 平面布置圖設計由甲方簽字確認后，在20內出效果圖（門廳，走道等15-20張效果圖）方案。

　　3、效果圖方案設計由甲方簽字確認后支付360000元（40％），，乙方在20天內出內出整體施工圖交給甲方確認后支付270000元（30％）。

　　二、在合約執行過程中，若遇到問題，雙方應本著互利協作的原則友好解決。

　　1、因甲方變更委托設計項目、規模、條件或因提交的資料錯誤，而要求乙方對設計作修改，以致造成乙方設計需返工時，以面積計算改動10%以內乙方不另收費，改動10%以上，甲方應按乙方所耗工作量向乙方增付同比例設計費。

　　2、乙方嚴格遵循協議時間，甲方會積極配合，盡快確認乙方選送的設計方案。

　　3、合同生效并支付預付款后，若因乙方自身原因要求終止或解除合同，乙方應雙倍返還預付款。

　　4、甲方應保護乙方所提供的'設計方案和文件，未向乙方付清設計費或未經乙方書面同意，甲方對乙方交付的設計資料及文件不得擅自進行實際應用、修改、復制或向第三人轉讓或用于本合同外的項目，如發生以上情況，甲方應負法律責任，乙方有權向甲方提出索賠。

　　5、乙方交付設計資料及文件后，須經甲方的設計審查，并根據結論負責對不超出原定范圍的內容做必要修改補充。

　　6、乙方應保護甲方的知識產權，不得向第三方泄露、轉讓甲方提交的圖紙、數據等技術經濟資料。如發生以上情況并給甲方造成經濟損失，甲方有權向乙方索賠。

　　7、甲方應按本合同第二項的金額和時間按時向乙方支付設計費，逾期超過7日以上時，乙方有權暫停履行下階段工作。

　　8、此合同不含施工監理，但乙方須向甲方詳細解釋設計內涵和施工工藝，以利甲方監理施工。

　　本合同一式貳份，甲乙雙方各執一份，合作過程中雙方若有爭議，應積極協商解決，如協商不成，甲、乙雙方均可向已方所在地人民法院提起訴訟。

　　甲方：乙方: 深圳市大眾建設集團有限公司

　　法人代表：法人代表：

　　戶名：

　　銀行;

　　銀行帳號：

　　聯系電話：年月日年月日

委托合同書11

　　定作方：合同編號：

　　承攬方：簽訂日期：

　　定作方委托承攬方加工，經雙方充分協商，達成以下合同條款。

　　一、加工成品：

　　二、加工成品質量要求：

　　三、原材料的提供辦法及規格、數量、質量

　　1.定作方提供原材料的，承攬方對定作方提供的原材料在下料之前必須進行檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊，下料后再提出原料質量問題的，造成定作方損失的，承攬方應予賠償。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。原材料的消耗每噸(件)成品不得超過。

　　2、承攬方提供原材料的，應保證提供的原材料符合定作方的要求，且滿足承攬的需要。

　　四、技術資料、圖紙提供辦法

　　1.承攬方發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應及時回復，提出修改意見。

　　2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。

　　五、價款或酬金

　　價款或酬金按照如下約定計算：

　　六、驗收標準和方法

　　1、按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

　　2、驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，在質保期內發生問題由承攬方負責修復或退換。

　　七、交貨的時間和地點

　　1、交貨時間：。

　　2、交貨地點：定作方工廠內

　　八、包裝要求

　　1、成品按照包裝費用由承攬方承擔。

　　九、運輸辦法及費用負擔：運輸由承攬方負責，費用承攬方承擔。

　　十、費用結算

　　結算時間：

　　十一、承攬方的違約責任

　　1、未按合同規定的質量交付定作物，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　2、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的'，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

　　3、未按合同規包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。

　　4、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作方支付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的 %償付違約金。

　　5、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%的違約金，并賠償給定作方造成的損失。

　　6、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。

　　7、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　十二、不可抗力

　　在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任。

　　十三、其它約定

　　1、加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成向定作方所在地向人民法院起訴。

　　2、本合同自簽訂之日起生效，如有未盡事宜，雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

　　3、本合同一式份。

　　甲方：蓋章：

　　簽約人：職務：電話號碼：

　　已方：蓋章:

　　簽約人：職務：電話號碼：

　　時間：年月日

委托合同書12

　　甲方：______________________(委托發布廣告者、廣告主)

　　乙方：__________________(廣告媒體所有者、廣告發布者)

　　甲乙雙方根據《中華人民共和國廣告法》(以下簡稱《廣告法》)及有關法律規定，簽訂本合同，并共同遵守如下條款：

　　一、廣告訂單內容

　　公司名稱：______________________(需蓋公司印章) 乙方代表資料：______________________

　　地址：______________________

　　郵編：______________________ 姓名：______________________

　　廣告電話：______________________

　　傳真：______________________ 聯系人：______________________ 電話：______________________

　　電話：______________________ 手機：______________________

　　手機：______________________

　　公司網址：______________________

　　電子郵箱：______________________ E-mail：______________________

　　交廣告資料時間：_______年_______月_______日

　　廣告序號刊登媒體分類號分類描述或其它說明原價優惠價

　　總計：

　　增值服務項目：______________________

　　甲方付款方式：電匯( )支票( )托收( )

　　甲方開戶行名稱：______________________

　　開戶行：______________________

　　帳號：______________________

　　托收金額及日期：______________________

　　乙方開戶行名稱：______________________

　　開戶行：______________________

　　帳號：______________________

　　付款記錄：(乙方財務部專用)______________

　　訂單管理：(乙方銷售)______________

委托合同書13

　　訴訟保全擔保合同

　　委托人（甲方）：

　　身份證號：

　　聯系地址：

　　聯系電話：

　　法定代表人或代理人：

　　身份證號：

　　聯系地址：

　　聯系電話：

　　擔保人（乙方）：深圳市鼎泰擔保有限公司

　　代表人：

　　鑒于申請人與被申請人糾紛

　　一案，甲方向深圳市區人民法院申請財產保全，乙方接受甲方委托，同意向上述

　　法院出具訴訟保全財產擔保的相關手續。甲乙雙方經協商一致，訂立本合同。

　　第一條定義

　　本合同所稱財產保全擔保是指甲方向法院申請財產保全時，乙方接受甲方委托，

　　為甲方配備并向法院提供具有管理和處置權的擔保財產，并按擔保法民事訴訟法的規

　　定協助財產所有人履行相關法律手續承擔擔保義務的民事法律行為。

　　第二條擔保的范圍、金額和責任承擔

　　1、甲方的訴訟保全標的為：

　　2、

　　3、乙方在上述擔保范圍內承擔相應的擔保責任。

　　第三條

　　擔保期間

　　擔保期間是向人民法院申請訴訟保全擔保之日至法院解封乙方的擔保財產之日為止(包括以和解和調解終結的案件)，最長不超過6個月。

　　第四條擔保費及支付方式

　　1、甲方應向乙方支付財產保全擔保費用人民幣：案件在審理過程中發生如管轄權爭議、公告、鑒定、中止等情形延長審理期限，甲方須自上述事件發生之日起向乙方另行交納擔保費用。）若擔保時間超出6個月，以人民幣 4166 元/月收取。

　　2、甲方應承擔此次擔保所產生的財產評估費，計人民幣。

　　3、甲方應預交結果反饋保證金人民幣，保證及時向乙方反饋有關信息(包括：擔保財產的查封日期、查封對象的清單回執、案件開庭日期、審判日期、審理情況及解封情況)。以便乙方了解案件的進展情況，保證擔保財產的及時解封。保證金在乙方擔保財產解封后三日內無息退還給甲方。

　　4、上述費用甲方應在該合同簽定之日全額支付給乙方或乙方指定的帳戶上。乙方收到款后向甲方出具收款憑證。若乙方及乙方提供的其他財產所有人的本合同項下的擔保法院未認可，乙方應自甲方通知之日起三日內向甲方退還上述費用。

　　5、乙方指定收款賬戶為：

　　戶名：

　　賬號：

　　開戶行：

　　第五條甲方的義務

　　1、甲方對所提供的全部文件資料的真實，完整及有效性負全部責任。提供的資料包括起訴狀、財產保全申請書、擬查封標的與本案關聯性證據材料。擔保發生之后及時提供查封的裁定書、開庭傳票、判決書、解封的裁定(復印件即可)。

　　2、在擔保期間，不受甲方內部任何事件變化而使乙方受到損失。

　　3、甲方與被告訂立的合同符合法律生效要件，甲方不得與被告惡意串通騙取乙方的擔保責任。

　　4、甲方具備本合同要求的履行能力，有充分和法定的權利簽署和執行與乙方簽定的本合同。

　　第六條違約責任

　　1、如因擔保事宜，被申請人向乙方及擔保財產所有人索賠，甲方將無條件全部承擔乙方因履行該擔保合同而發生的一切經濟損失(包括但不限于乙方支付的索賠款違約金罰金)。

　　2、甲方必須無條件在乙方發出的書面通知索賠之日起3天內一次性支付乙方及擔保財產所有人已向被申請人賠償的全部款項。

　　3、合同生效后，甲方無故單方面解除合同的'(包括但不限于未在法定期限內起訴等)，乙方不再退回已經收取的擔保費，未支付的部分有權要求支付。.

　　4、若法院實際查封的對象與合同約定的保全標的不一致時，乙方有權單方面解除合同，已收取的擔保費不予退回。.如果甲方變更查封應事先通知乙方，并征得乙方書面同意按照乙方要求交納保證金，否則乙方可單方解除合同。

　　5、甲乙雙方約定的擔保到期三日內,甲方應向法院申請解除乙方的擔保責任，并跟蹤解封事宜，在收到法院解除擔保裁定書三日內書面通知乙方，否則每延期一日甲方按擔保金額的百分之一向乙方支付違約金，并承擔乙方造成的經濟損失(包括但不限于律師費等)。

　　6、雙方約定的擔保期間到期三日內，甲方不及時向法院申請執行，并同時申請解封擔保財產的，乙方有權終止合同并要求甲方另行支付相當于本合同第四條約定的兩倍的擔保費,并承擔本合同第六條第5項的責任。

　　第七條如果二審中甲方仍需乙方提供擔保的，在征得乙方書面同意的前提下，本合

　　同的條款仍然有效。擔保費按照第四條第一款約定。

　　第八條爭議的解決

　　本合同發生爭議，雙方應協商解決,協商不成可向合同簽訂地法院提起訴訟。.

　　第九條合同變更,解除和生效

　　1、本合同補充、修改、變更、解除均需由甲乙雙方協商一致。

　　2、本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，由甲乙雙方法定代表人或其授權代理人簽字蓋章之日起生效。

　　甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：法定代表人或代理人(簽字)：代表人(簽字)：

　　簽約地點：

　　簽署日期：

　　年月日

委托合同書14

　　甲方：

　　乙方：

　　根據《中華人民共和國律師法》、《中華人民共和國行政訴訟法》之規定，經甲乙雙方協商，訂立以下各條，共同遵照履行：

　　一、甲方委托乙方并指定____________律師、____________律師為甲方_________行政訴訟案的第_____________審訴訟代理人。

　　乙方接受甲方的'委托并同意甲方的指定。

　　二、乙方律師必須認真負責保護甲方合法權益，并按時出庭。

　　三、甲方必須真實地向律師敘述案情，提供有關本案證據。乙方接受委托后，發現甲方捏造事實、弄虛作假，有權中止代理，依約所收費用不予退還。

　　四、如乙方無故終止履行協議，代理費全部退還甲方；如甲方無故終止，代理費不退回。

　　五、甲方委托乙方代理權限：___________________________________________________

　　六、根據《律師業務收費管理辦法及收費標準》的規定，甲方于協議簽訂之日起向乙方支付代理費__________元；涉及財產關系的案件，甲方向乙方支付費用__________元。支付方式和期限如下：_________________________________________________________________________________

　　___________________________

　　七、本協議有效期限，自簽訂之日起至本案審結止(判決、裁定或撤銷訴訟)。

　　八、本協議未盡事宜，或一方要求變更本協議條款，需另行協議。

　　甲方：

　　乙方：______________律師事務所

　　法定代表人：

　　地址：

　　電話：

　　簽訂時間：

　　年

　　月

　　日