有關買賣合同范文集錦7篇
在當今社會，人們對合同愈發重視，合同的類型越來越多，正常情況下，簽訂合同必須經過規定的方式。那么大家知道合法的合同書怎么寫嗎？下面是小編為大家整理的買賣合同7篇，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
買賣合同 篇1
法律提示：
由于我國法制教育體制的不完善，廣大公民不能及時運用法律武器保護自己的合法權益，最終導致重大損失。就拿下面的案件來講，李某如果在20xx年6月15日之前提起撤銷權或者變更合同的訴訟，那么勝訴的可能性是非常非常大的。但是李某卻錯失了挽回損失的最好機會。
在此，本律師告誡正在進行房產交易或者可能從事房產交易的讀者，房屋買賣合同簽訂時一定要有風險防范意識，做到多學多問，不要輕易相信中介公司。在合同履行過程中，要學會用法律武器及時有效的保護自己，爭取自己利益的最大化或者最大限度的減少自己的損失。
11月26日上午9點，李女士很急切得來到振邦律師事務所親自找到本律師，對其面臨的房產糾紛問題尋求解決方案，案情大致如下：
李女士父親（下文稱李父）打算將其名下的一套央產房轉讓，后全權委托李女士辦理出售事宜。20xx年6月15日，
李父通過我愛我家房地產中介公司簽訂了《北京市存量房屋買賣合同》，合同約定房款總額75萬。李女士及李父不知曉央產房上市的途徑，也不知道如果央產房超標需要補交差價款的情形。買受人趙某要求在對合同進行補充：如果出現超標，超標款由出賣人即李某負擔。李父即李女士未加思索便簽訂了合同。20xx年7月初雙方共同辦理過戶手續的時候被告知房屋面積已經超標，后李女士被原單位告知應該補交超標款12萬元。對此，李父及李女士無法接收，并要求趙先生承擔所有超標款并遭到拒絕。雙方協商未果，趙先生遂訴至法院要求繼續履行合同，并按照合同約定支付百分之十及
7.5萬違約金。
在一審過程當中，李父的妻子馬女士，以李父侵犯夫妻財產為由將李父及趙某一同訴至北京市朝陽區人民法院并要求確認合同無效，此案經過朝陽法院一審、北京市第二中級人民法院終審，案件結果最終確定合同合法有效，應繼續履行。
要求確認合同無效的案件終審以后，趙某要求繼續履行合同并支付違約金的.訴訟繼續審理。朝陽法院于20xx年11月13日做出一審判決，判決認為李父違約，除支付違約合同之外支付原告趙先生違約金7.5萬。
李父不服一審判決，已上訴至北京市第二中級人民法院，此案尚在審理過程當中。
王樹德律師在聽取了李女士詳細陳述以后，對李女士所面臨的法律問題以及可能出現的結果一一做了詳細解釋：
1、李父的妻子也就是馬女士，以侵犯共有財產為由起訴要求確認合同無效的請求為什么沒有得到法律的支持？
解答：雖然我國《婚姻法》規定，處分房屋應夫妻雙方共同協商，否則單方處分行為無效。但是《物權法》規定，物權登記具有公示公信力，第三人基于對于物權登記的信任所從事的交易行為，應該受到法律保護。20xx年上半年類似案件層出不窮，判決也無法統一，有的確認無效有的法院或者法官認為合法有效。但是近期北京市各個法院以及兩個中院似乎對此達成了共識，即此類案件原則上適用《物權法》的規定，即判決合同合法有效，以維護二手房交易市場的秩序。
2、李父及李女士不知曉央產房的上市規則，也不知道最終要繳納如此多的超標款，很不公平，現在一審判決敗訴，那么二審會改判嗎？
解答：首先，對法律的漠視絕對不能使違約變成合理。根據合同內容以及履行狀況來看，你們的《存量房買賣合同》屬于顯示公平的合同，為什么說顯示公平呢？根據北京存量房交易的慣例來看，賣方人得到的是凈得款，按照法律規定由房主承擔的稅費轉為由買房人承擔。本案當中，房屋差價款的數額為多達12萬元，占房屋總價的16﹪還要多。如果
李父簽訂合同的時候明知超標款如此之高，無論如何也不會簽訂這樣的房屋買賣合同的。所以李某完全可以變更或者撤銷這個合同。根據《合同法》第54規定，重大誤解以及顯示公平的合同，當事人一方有權請求人民法院或者仲裁機構變更或者撤銷。但是《合同法》55條同時規定：具有撤銷權的當事人自知道或者應當知道撤銷事由之日起一年內沒有行使撤銷權，否則撤銷權消滅；本案當中，從20xx年6月份簽訂房屋買賣合同到20xx年11月底仍沒有提起變更或者撤銷合同的訴訟請求，那么李父顯然已經錯失了行使撤銷權的機會。二審當中如果以此為抗辯也難以改變訴訟的結果。
3、李父現在應該怎么辦？
律師最后建議：不放棄上訴請求，爭取在二審當中達成和解。在訴訟當中不只是存在勝訴和敗訴，和解也不排除是一個皆大歡喜的結果。結合本律師以往的訴訟經驗，二審當中達成和解的可能性比較大，因為即使原告勝訴，還涉及到一個執行的問題，訴爭房屋為房主的唯一住房，而且李父年紀較大，強制執行房屋的可能性較大。話雖如此，最好的調節結果也只能是原告承擔12萬超標款然后免去違約金，或者被告按照市價賠償原告經濟損失，然后解除合同。
買賣合同 篇2
訂立合同雙方：
購貨單位：___________________（以下簡稱甲方）
供貨單位：___________________（以下簡稱乙方）
第一條 其產品名稱、規格、質量（技術指標）、單價、總價等，如表所列：
材料名稱及
花色
規格（毫米）
及型號
質量標準或
技術指標
計量單位
單價（元）
合計（元）
第二條 產品包裝規格及費用__________________
第三條 驗收方法____________________________
第四條 貨款及費用等付款及結算辦法_____________________
第五條 交貨規定
1.交貨方式：____________
2.交貨地點：____________
3.交貨日期：____________
4.運輸費：______________
第六條 經濟責任
1.乙方應負的經濟責任
（1）產品花色、品種、規格、質量不符合本合同規定時，甲方同意利用者，按質論價。不能利用的，乙方應負責保修、保退、保換。由于上述原因致延誤交貨時間，每逾期一日，乙方應按逾期交貨部分貨款總值的萬分之_____計算向甲方償付逾期交貨的違約金。
（2）乙方未按本合同規定的產品數量交貨時，少交的部分，甲方如果需要，應照數補交。甲方如不需要，可以退貨。由于退貨所造成的損失，由乙方承擔。如甲方需要而乙方不能交貨，則乙方應付給甲方不能交貨部分貨款總值的_____％的罰金。
（3）產品包裝不符合本合同規定時，乙方應負責返修或重新包裝，并承擔返修或重新包裝的`費用。如甲方要求不返修或不重新包裝，乙方應按不符合同規定包裝價值______％的罰金付給甲方。
（4）產品交貨時間不符合同規定時，每延期一天，乙方應償付甲方以延期交貨部分貨款總值萬分之____的罰金。
（5）乙方未按照約定向甲方交付提取標的物單證以外的有關單證和資料，應當承擔相關的賠償責任。
2.甲方應負的經濟責任
（1）甲方如中途變更產品花色、品種、規格、質量或包裝的規格，應償付變更部分貨款（或包裝價值）總值x％的罰金。
（2）甲方如中途退貨，應事先與乙方協商，乙方同意退貨的，應由甲方償付乙方退貨部分貨款總值_____％的罰金。乙方不同意退貨的，甲方仍須按合同規定收貨。
（3）甲方未按規定時間和要求向乙方交付技術資料、原材料或包裝物時，除乙方得將交貨日期順延外，每順延一日，甲方應付給乙方順延交貨產品總值萬分之____的罰金。如甲方始終不能提出應提交的上述資料等，應視中途退貨處理。
（4）屬甲方自提的材料，如甲方未按規定日期提貨，每延期一天，應償付乙方以延期提貨部分貨款總額萬分之______的罰金。
（5）甲方如未按規定日期向乙方付款，每延期一天，應按延期付款總額萬分之____計算付給乙方，作為延期罰金。
（6）乙方送貨或代運的產品，如甲方拒絕接貨，甲方應承擔因而造成的損失和運輸費用及罰金。
第七條 產品價格如須調整，必須經雙方協商。如乙方因價格問題而影響交貨，則每延期交貨一天，乙方應按延期交貨部分總值的萬分之_____作為罰金付給甲方。
第八條 甲、乙任何一方如要求全部或部分注銷合同，必須提出充分理由，經雙方協商提出注銷合同一方須向對方償付注銷合同部分總額______％的補償金。
第九條 如因生產資料、生產設備、生產工藝或市場發生重大變化，乙方須變更產品品種、花色、規格、質量、包裝時，應提前____天與甲方協商。
第十條 本合同所訂一切條款，甲、乙任何一方不得擅自變更或修改。如一方單獨變更、修改本合同，對方有權拒絕生產或收貨，并要求單獨變更、修改合同一方賠償一切損失。
第十一條 甲、乙任何一方如確因不可抗力的原因，不能履行本合同時，應及時向對方通知不能履行或須延期履行，部分履行合同的理由。在取得有關機構證明后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并全部或者部分免予承擔違約責任。
第十二條 本合同在執行中如發生爭議或糾紛，甲、乙雙方應協商解決，解決不了時，雙方可向仲裁機構申請仲裁或向人民法院提起訴訟。（兩者選一）
第十三條 本合同自雙方簽章之日起生效，到乙方將全部訂貨送齊經甲方驗收無誤，并按本合同規定將貨款結算以后作廢。
第十四條 本合同在執行期間，如有未盡事宜，得由甲乙雙方協商，另訂附則附于本合同之內，所有附則在法律上均與本合同有同等效力。
第十五條 本合同一式_______份，由甲、乙雙方各執正本一份、副本_______份。
訂立合同人：
甲方：____________（蓋章） 乙方：_________（蓋章）
代理人：__________（蓋章） 代理人：_______（蓋章）
負責人：__________（蓋章） 負責人：_______（蓋章）
地址：___________________ 地址：________________
電話：___________________ 電話：________________
開戶銀行、帳號___________ 開戶銀行、帳號________
________年______月_____日
買賣合同 篇3
買方：______
賣方：______
合同簽訂時間：____年__月__日
合同簽訂地點：______
買賣雙方遵循平等、自愿、互利、互惠原則，達成如下協議:
1、標的：符合GB/T470-1997規定的純度不低于99.995%標準的國產鋅錠(0#鋅)
2、可替代交貨品：______
3、商品代碼：______
4、數量(單位:批，1批=5噸)：
5、成交價(元/噸)： ±地區差價
6、交貨日：____年__月__日
7、質量品級：買賣雙方報價成交時確認的貨物品級為符合GB/T470-1997規定的純度不低于99.995%標準的'國產鋅錠(0#鋅)。
8、包裝方式：鋅錠，呈長方梯形，每塊凈重____kg-____kg，采用鍍鋅冷軋鋼帶捆扎包裝，每捆____塊。每捆凈重為____kg-____kg。應符合GB/T470-1997有關包裝規定。
9、交貨地點：______。
10、相關費用：______。
11、貨款收付方式：______。
12、檢驗標準和方法：交貨日起三個營業日內，買方如對貨物質量有異議，應書面通知賣方，由___商(質)檢部門按照國家規定的標準和方法進行檢驗。檢驗費用由買方承擔。
13、違約責任
________________________。
14、因履行本合同引起的訴訟，雙方約定由___所在地人民法院管轄。
15、本合同自雙方簽訂時生效。
買方：____(章)
賣方：____(章)
買賣合同 篇4
需方單位：（以下簡稱甲方)
供應單位： 藤興林 (以下簡稱乙方)
為了規范產品交易行為，保護供需雙方合法權益，本著平等互利的原則，根據《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規、明確雙方權利義務關系，保證正常交易秩序，經甲、乙雙方友好協商，一致同意簽訂本合同，以資共同遵守。
一、產品供應要求
1、材料名稱、規格、單價及產地
上表中材料單價為砂礫石運到甲方指定交貨地點的價格，含材料出廠價、裝卸費、運雜費及稅金等。在本合同有效期內，該單價為不變合同價。如遇特殊情況，必須經雙方協商解決。合同執行期間任何一方不得擅自調整單價，否則視為違約，承擔違約責任，由違約方承擔因此給守約方帶來的所有損失。
2、供貨數量：甲方實際施工需求數量。
二、質量要求：
1、乙方所供應的級配砂礫石粒徑控制在0~10cm內,砂礫石含泥量不大于5%。其它指標滿足甲方與本工程項目業主所簽工程合同文件以及本合同中對材料質量的'要求。
2、乙方須向甲方提供開采許可證等各類證明。
三、數量、計量單位及計量方法：
1、供應數量以甲方電話或書面通知為準。
2、計量方法：
（1）、乙方將材料運送至甲方指定卸貨地點后，由甲方指派專人按實際方量驗收，出具驗收票具。
（2）、以甲方實際簽收的合格數量作為結算數量。
四、供貨期限及交貨地點：
1、 級配砂礫石 供貨期限由甲方決定。
2、交貨地點： 卸貨到甲方工地指定地點 。
五、結算方式
1、乙方交貨后，經甲方驗收合格并簽發入庫單后在每月最后五天內，甲方憑乙方提供的銷售發票、入庫單及相關證明等資料結算。
2、貨款支付按每月已結算的材料貨款的65%支付，余款在停止供貨后一年內付清。
3、支付貨幣形式為人民幣。
六、甲方權利和義務
1、甲方負責按本合同第五款支付乙方已結算貨款。
2、甲方在每月25日前，將下月供料計劃提供給乙方。
3、甲方應指定人員簽收乙方送至工地經抽檢合格的材料，不得故意拖延收貨時間。
4、甲方有權拒收或退回賣方送至工地的不合格材料（以甲方中心試驗
室抽檢結果為準），其退場費用由乙方自行承擔。
七、乙方權利和義務
1、按照甲方的供貨計劃，按時提供本合同規定的合格材料，滿足甲方施工要求。
2、乙方供貨不能滿足甲方供貨時間和供貨質量要求時,甲方可要求解除合同。
3、乙方必須保證所供材料整車規格、質量的一致性，否則甲方有權終止收貨并可追究相關責任；甲方若發現卸料過程中摻有不合格品，乙方必須停止卸料，經抽檢合格后方能卸貨。
4、乙方在材料運輸途中或中轉過程中發生的安全事故或其他損失，概由乙方負責。
5、乙方未經甲方同意單方面終止本合同，所造成的經濟損失，概由乙方承擔。
八、合同生效后，甲乙雙方不得因單位名稱、產權、法定代表人、負責人、承辦人的變更、變動而不履行合同義務。否則，違約一方應向守約方支付十萬元的違約金。
九、違約責任
1、乙方應按甲方提供的用料計劃生產材料，確保工程需要。若因乙方責任未能按用料計劃生產或達不到質量要求，給甲方造成的損失由乙方承擔。
2、乙方未按甲方供貨計劃供應材料，致使工期延誤，除承擔相關損失外，每延期一天，向買方支付五仟元的違約金。同時，甲方保留另行選擇供貨商的權利。
3、其他違約責任按國家現行《合同法》有關條款解決。
十、爭議解決方式
如果本合同產生爭議，甲、乙雙方應本著友好協商的積極態度進行協商解決；協商不成的，雙方同意向簽約地人民法院提起訴訟。
十一、其他
1、本合同一式四份，雙方簽字后生效。甲方三份，乙方一份，均具有同等法律效力。如有未盡事宜，雙方應協商解決；如需簽訂補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。
2、本合同有效期：供貨完畢并付清所有款項后即自動終止。
甲方： 法定代表人：委托代理人： 開戶行：賬號： 聯系電話： 年 月 日
乙方： 法定代表人： 委托代理人： 開戶行： 賬號： 聯系電話： 年 月 日
買賣合同 篇5
甲方：(賣方)
乙方：(買方)
經甲乙雙方友好協商，甲方同意將自己的承包林地內的杉木、松木、櫟木出售給乙方，經雙方共同協議特立以下協議。
一、甲方將自己位于 的承包林地內的.已成材的杉木、松木、櫟木出售給乙方采伐，四界以林權證為準，乙方在砍伐中不得越界。
二、乙方買甲方樹木價人民幣 元整( 000.00元)砍伐到一半時乙方一次付清全款。
三、從訂立本協議之日起，乙方必須在201 年 月份砍伐完畢，越期不得繼續砍伐。
四、乙方負責向當地林業管理部門申請并辦理合法的出售手續，甲方提供相關配合。乙方負責向當地林業管理部門和交通管理部門等機構申請并辦理合法的運輸手續。
五、砍伐過程中所有的工傷事故與甲方無關。乙方保證進場施工不得損傷他人樹木。
六、乙方不得采伐未成材的小樹木。因放成材樹的需要的除外。
七、以上樹木買賣的相關費用支出，由乙方承擔，甲方所收樹木價款為凈得價款。此協議自雙方鑒字后生效，雙方互不反悔，如有哪方反悔后果自負。 未盡事宜和糾紛問題雙方協商解決。此協議一式二份，甲乙雙方各執一份。
甲方：
乙方：
簽訂時間：
買賣合同 篇6
甲方：
乙方：
今有甲方將施工中所切割的.所有廢鐵出售給乙方。
一、廢鐵的尺寸為600-1200米，3mm以上，生鐵除外。
二、乙方向甲方支付貳拾萬元保證金，拉貨時每噸一結否則甲方不予放車。
三、廢鐵按唐山鐵廠價格為準，現行價每噸3100.00元（鐵廠現行價每噸為3500.00元整），隨漲隨落。
四、拉貨時裝車由乙方自行裝車，甲方不負責，乙方必須聽從甲方調派，隨時來車。
五、從履行合同中，乙方不能隨時來車，影響甲方施工進度，甲方將從乙方的保證金中每天扣除一萬元。
六、如乙方單方面不履行合同，甲方將不退還保證金。
甲方： 乙方：
年月日
買賣合同 篇7
宅基地買賣合同:轉讓方: (以下簡稱甲方) 受讓方: (以下簡稱乙方) 甲乙雙方就宅基地使用權轉讓事宜,經自愿、平等、友好協商,達成轉讓協議如下:
一、宅基地坐落、面積甲方將拆遷所得的坐落于瀏河鎮紫薇園三期內的宅基地轉讓給乙方,具體位置編號 和面積由乙方(以甲方的名義)競買或摸號后確定。 上述宅基地的.使用權歸乙方享有。
二、轉讓金額 該宗地的轉讓價格為人民幣25萬元。
三、付款方式及期限 乙方在甲方原房屋拆除后3日內向甲方支付人民幣2萬元,余款在取得土地使用權證并交付給乙方后3日內付清。
四、房產歸屬1.在該宅基地上的房屋由乙方自行出資建造,房產歸乙方所有。2.建房手續由甲方配合辦理,所涉費用由乙方承擔。3.房屋建成后,在法律政策許可的前提下,甲方應無條件配合乙方將土地證和房產證辦理到乙方名下,所涉的相關費用均由乙方承擔。
五、違約責任本協議簽訂后,任何一方均不得反悔。如甲方反悔應當向乙方全額退還宅基地轉讓款25萬元,并償付違約金25萬元,如造成乙方損失的,還應賠償乙方的損失(包括建房、裝修工程款和房地產增值部分);如乙方反悔,則已付的土地轉讓款作為違約金償付給甲方。
六、未盡事宜未盡事宜雙方另行協商。
七、協議生效條件本協議經雙方簽字后生效。
八、協議份數本協議一式二份,雙方各執一份。
甲方: 乙方: 二OO 年 月 日
【買賣合同】相關文章：
車庫買賣合同-買賣合同07-31
買賣合同 買賣合同內容11-27
關于買賣合同 買賣合同08-02
學校買賣合同校服買賣合同12-01
房子買賣合同怎么寫房子買賣合同01-19
機械買賣合同_機械買賣合同格式11-05
毛線買賣合同 毛線買賣合同怎么寫12-29
產權房屋買賣合同模板_買賣合同05-23
土地買賣合同協議書_買賣合同02-16
買賣合同12-13