建設工程施工合同的補充合同
隨著法律觀念的日漸普及，越來越多的場景和場合需要用到合同，合同能夠促使雙方正確行使權力，嚴格履行義務。那么常見的合同書是什么樣的呢？下面是小編為大家收集的建設工程施工合同的補充合同，希望能夠幫助到大家。
建設工程施工合同的補充合同1
甲方：
乙方：
甲方委托乙方增加成都蘇寧廣場咖啡之翼廚房自動滅火系統的采購、安裝、調試，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。
一、由乙方負責：
為甲方提供一套自動廚房滅火系統的安裝及系統調試、驗收。
二、甲方權利：
（1）、甲方有權監督乙方按約定提供安裝、調試服務。
（2）、在安裝、調試過程中需甲方義務提供協議的'，甲方應當履行協助義務。
三、乙方權利義務：
（1）、乙方應向甲方示明安裝、調試時間收費標準，并保證具備與安裝、調試以業務相適應的設施和技術力量。
（2）、在安裝質量保證二年內，承修安裝設備出現質量問題，乙方應當免費返修。
四、收付款條款：
（1）、乙方須提供收款地、公司名稱、收款方式、收款發票。
（2）合同簽訂，甲方一次性付清采購款￥26000。00元（大寫：貳萬陸仟元）。
五、工期要求：
按甲方現場施工進度進行。
六、其他條款：
本合同如發生爭議，由甲乙雙方協商解決，協商或協調不成的，可向有關管轄權的人民法院提起訴訟或依據另行達到的仲裁條款或仲裁申請仲裁。
甲方（公章）：XXXXXXXXX 乙方（公章）：XXXXXXXXX
法定代表人（簽字）：XXXXXXXXX 法定代表人（簽字）：XXXXXXXXX
XXXXXXXXX年XXXX月XXXX日 XXXXXXXXX年XXXX月XXXX日
建設工程施工合同的補充合同2
甲方：_____________
乙方：_____________
一、把原房屋樓面混凝土預制板結構設計更改為全現繞混凝土結構，因此房屋結構更改為全框架結構。
二、乙方在施工過程中必須按質按量安全施工。
三、乙方在施工過程中：
1、是混凝土標號要達標和攪拌均勻；
2、是鋼筋及捆筋，要嚴格按國家建筑要求規定施工；
3、是混凝土震動均勻，確保密實，如出現質量問題，乙方照價賠償給甲方造成的一切損失。
四、乙方不履行施工合同責任時，或施工過程中出現質量問題，甲方有權終止全部合同，乙方的工程投入無條件歸甲方所有，甲方另行安排施工人員進行施工。
五、每施工完一層樓面時，經甲方驗收合格后，甲方付給乙方該層合同的'70%。
六、乙方必須嚴格安全施工，若出現安全事故由乙方全部負責經濟和法律責任，與甲方無關。
七、乙方必須接受甲方的監督和建議。
八、本合同經雙方簽字即生效，工程款結清后終止。
甲方：_________________乙方：_________________
_____年_____月_____日_____年_____月_____日
建設工程施工合同的補充合同3
發包人：
承包人：
經發、承包人協商就**“御景華庭”商住樓工程事宜達成如下補充協議：
一、承包人向發包人繳納人民幣壹仟萬元工程保證金。
二、承包人墊資修建該工程從平基土石方至地下室負三層鋼筋混凝土底板上口處。
三、發包人從承包人施工該工程地下室負三層底板上口以上工程時，按承包人當月完成產值（以發包人和監理人認可為準）的80%在次月10日內支付承包人工程進度款。
四、承包人完成本工程主體（鋼筋混凝土工程）至設計施工圖正負零時，發包人返還承包人所交工程保證金叁佰萬元。承包人完成主體（鋼筋混凝土工程）至十層時（含地下室三層）發包人返還承包人所交工程保證金叁佰萬元。承包人完成主體（鋼筋混凝土工程）至二十層時（含地下室三層）發包人返還承包人所交工程保證金壹佰伍拾萬元。承包人完成主體（鋼筋混凝土工程）至三十層時（含地下室三層）發包人返還承包人所交工程保證金壹佰伍拾萬元。承包人完成主體竣工發包人返還承包人所交工程保證金壹佰萬元。此工程保證金按合同約定支付不計利息。
五、承包人墊資修建部分工程款，發包人按墊資額（以發包人和監理人認可為準）的80%分五次支付承包人。第一次，承包人完成主體至正負零發包人支付30%。第二次，承包人完成主體（鋼筋混凝土工程）至十層發包人支付20%。第三次，承包人完成主體（鋼筋混凝土工程）至二十層發包人支付20%。第四次，承包人完成主體（鋼筋混凝土工程）至三十層發包人支付20%。第五次，承包人完成主體竣工發包人支付10%。此款按合同約定支付不計利息。
六、承包人墊資部分工程款，發包人支付工程款：第一次，承包人完成主體（鋼筋混凝土工程）至正負零發包人支付土石方工程款總款30%。第二次，承包人完成主體（鋼筋混凝土工程）至十層（含地下室3層）發包人支付土石方工程款總款20%。第三次，承包人完成主體（鋼筋混凝土工程）至二十層（含地下室三層）發包人支付土石方工程款總款20%。第四次，承包人完成主體（鋼筋混凝土工程）至三十層（含地下室3層）發包人支付土石方工程款總款20%。第五次，承包人完成主體（鋼筋混凝土工程）竣工發包人支付土石方工程款總款10%。此款按合同約定支付不計利息。
七、本工程安全文明施工費按采用定額或定額文件規定計取進入決算。
八、質量保修期滿兩年，發包人返還承包人質量保證金45%。質量保修期滿三年，發包人返還承包人質量保證金40%。質量保修期滿五年，發包人返還承包人質量保證金15%，此款不計利息。保修工作產生的一切費用由承包人承擔。（發包人返還質量保證金時，扣除已墊付的應由承包人承擔的保修費用。）
九、發包人每支付承包人工程款時，承包人提供支付款額的`正規的發票給發包人。
十、工程竣工驗收合格承包人移交給發包人，審計報告雙方認可后，發包人在4個月內完成工程余款的支付。
十一、本工程平基土石方，土石比按該工程地勘報告提供的數據和雙方實際仗量計算，土石方運距按雙方認可運距計算，其他按定額及文件規定計算。
十二、承包人完成該工程至主體工程驗收合格后，其施工期達到或提前施工組織設計規定工期，發包人可另支付承包人已完工程款的5%。
十三、本工程竣工驗收前15日，承包人提供該工程全套竣工驗收資料。
十四、本工程計價依據只采用【貴州省建筑工程計價定額】、【貴州省建筑工程裝飾裝修計價定額】20xx版和該定額同期的定額配套文件計價，其他計價定額和調差文件本工程均不采用。
發包人（蓋章）：
法人代表（蓋章）：
年 月 日
承包人（蓋章）：
法人代表（蓋章）：
年 月 日
【建設工程施工合同的補充合同】相關文章：
建設工程施工合同補充協議通用11-23
建筑工程施工補充合同12-09
工程施工補充合同（精選13篇）11-22
建設工程施工合同06-24
建設工程施工合同08-28
建設工程施工合同通用11-27
建設工程施工合同【精】10-14
建設工程施工合同【熱門】09-18
熱建設工程施工合同12-11