水電工程合同(15篇)
在人們愈發重視契約的社會中，合同的使用頻率呈上升趨勢，簽訂合同也是非常有必要的行為。那么相關的合同到底怎么寫呢？下面是小編收集整理的水電工程合同，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
水電工程合同1
甲方:
乙方:
由甲方承建的玉帶明珠西地下室(1#地下車庫)工程設計圖紙及招標范圍內的給排水、電氣、通風(含人防)等分部工程現決定由周八根施工，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本協議。
一、工程承包范圍 承包范圍：工程設計圖紙范圍內的水電安裝(含人防)
二、合同工期及質量標準
按甲方與江西天龍數碼投資有限公司(以下簡稱業主)簽定的施工合同工 期及質量標準執行，并不得影響甲方的土建施工進度和工程質量標準。
三、合同價款
按最終決算價款(未下浮前，即未讓利11.8%)的 22 %確定合同價款。(按甲方與業主簽定的合同，工程決算款應下浮11.8%，然后乙方再在此基礎上另向甲方下浮10.2%)
四、承包方式：包工包料
五、甲方責任
1、提供水電施工圖紙兩套。結合本工程特點，乙方不得對設計圖紙等相關資料進行外送、遺失、泄漏，未經甲方同意也不得進行復印、拍照、存檔、轉出施工現場。
2、開工前按規定提供施工用電電源和水源。
3、積極協助乙方協調處理與業主、監理及當地的各種關系與糾紛。
4、提供辦公場所及工具間兩間。
六、乙方責任
1、乙方應提供本專業的施工組織設計一份，并全權處理本承包范圍內的各種工程技術、質量問題(含工序報驗、隱蔽驗收、竣工資料的'收集與整理、竣工圖的編制)。
2、每月24日前向甲方報送當月施工產值進度報表及下月施工進度計劃一 份。
3、遵守甲方工地現場的所有管理制度及規范，密切配合甲方土建工程的施工，不得影響甲方工程的工期和竣工驗收，否則由此產生的一切經濟損失和責任由乙方承擔。
4、乙方所施工的工程項目未交付業主前，乙方負責對本范圍的工程進行保護，并妥善保護好甲方所施工的工程項目。
5、免費積極協助甲方承擔乙方自身力所能及的各項小型工作(如電路檢修、機械維修等)。
6、乙方提供購買材料的正式稅務發票，發票總金額按甲方下浮決算價款的70%計算。
七、合同價款及支付
1、合同價款及調整
按最終決算價款(未下浮前，即未讓利11.8%)的 22 %確定合同價款。(按甲方與業主簽定的合同，工程決算款應下浮11.8%，然后乙方再在此基礎上另向甲方下浮10.2%后價款支付給乙方。)
2、工程款(進度款)支付
乙方簽訂合同后須向甲方支付合同價款(暫按人民幣叁佰柒拾壹萬下浮22%約貳佰捌拾玖萬元整)的10%作為履約保證金(該筆款項在工程竣工后七天內甲方退還履約保證金)，當工程進度完至合同價款的20%后方支付工程進度款(此20%進度款由乙方墊付)，工程進度款按每月實際完成工程量價款(以業主及監理工程師認可為準)的95%支付，工程竣工驗收合格、業主在初審后七天內支付至工程合同價款的95%，審結后如無重大差異28天內支付到實際價款的95%，另工程總造價的5%作為質量保修金，保修期滿后一個月內付清(乙方按下浮后決算款的5%作為質量保修金)。
八、材料設備采購
本工程所耗用的水電材料設備由乙方自行采購，并應符合國家標準，且必須是國內知名品牌，質量價格應得到甲方、業主及監理單位的認可。
九、工程分包
乙方必須由周八根本人負責施工，不得以任何理由及名義將工程轉包和分包，一經發現將終止本協議，由此產生的一切損失由乙方承擔。
十、質量保修范圍及責任
電氣管線、給排水管道、設備安裝工程保修期限按照國家有關規定及合同條款執行。屬于保修范圍、內容的項目，乙方應當在接到保修通知之日起7天內派人保修。乙方不在約定期限內派人保修的，甲方可以委托他人修理，所產生的費用由乙方承擔。
十一、其他
1、合同未盡事宜按甲方與業主簽訂的合同條款執行。
2、本協議一式兩份，雙方簽字后生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
水電工程合同2
發包方：______________________ (以下簡稱甲方)承包方：______________________(以下簡稱乙方)
為確保工程質量，安全生產，文明施工，加快工程進度，便于現場施工管理，項目部對出版物交易中心水電工采取單包工的形式承包給施工隊，經甲乙雙方協商達成一致意見，為明確雙方責任，確保交易中心工程創省優樣板工程，特定如下條款，望雙方共同遵守。
一、工程概況
________________________________________________________
二、承包范圍
1、臨時工棚的用水、用電裝拆維護，機械設備及斗車維護維修。
2、基礎內的預埋接地樁、接地網，地下室內的由甲方該安裝的所有設備、設施的安裝、預留、預埋，水管預留孔洞，大型機械設備與設施的安裝與調試請廠家配合。
3、各樓層內的水管孔洞、電氣管、線盒的預埋、預埋，設備層內屬施工方安裝的設備，屋面防雷網，柱做接地樁的'焊接，管內穿線，開關、插座的安裝，燈具安裝，空調插座，分戶電表箱及總配電箱的預埋、安裝。
4、廁所、洗漱間的上、下水管和屋面下水管、地漏安裝。
5、電纜橋架及給排水設備。
6、施工用電架設、拆除，夜間足夠的照明燈具的安放，必須專人負責，24小時輪流值班。
7、按設計施工圖及變更通知單和圖紙會審內容施工。
8、水電安裝使用的工具、用具，水、電測試儀器。
9、電梯電纜的預留孔洞。
10、管道井內的支架焊制安裝。必須準確提供設計施工圖及設計變更所需材料計劃表。
三、承包單價
按第二項承包范圍內的施工內容，按建筑面積以_______元/M2，人工費大包干計算。
四、付款辦法
在施工中，根據工程進度，付款至_______%(含生活費)具體方法為：第一次完成至正負零;第二次至三層主體;第三次完成屋面及水箱結構;第四次主體驗收;第五次竣工驗收后一月內付清。
五、工程質量要求
1、該工程按省優樣板工程進行施工及驗收。施工中嚴格按照設計圖紙、設計變更、圖紙會審內容、技術交底進行施工，嚴格按照施工規范施工、操作規程操作、按國家驗收標準驗收。承包人應選擇技術素質高、責任心強的職工，樹立“百年大計，質量第一，安全第一”的思想教育職工不得偷工減料，以“高標準、嚴要求、重質量、講信譽”完成本商業樓工程。
2、機械設備必須一機一閘，一保護器并有三相五線制。
3、嚴格按圖施工，不得隨意改變，不得偷工減料。
4、所有臨時用電的照明，上下水，必須整齊，外線平整，立桿垂直。嚴禁鑿墻打洞、樓板打孔。樓面澆搗后再出變更除外。
5、開關、插座必須按設計標高一致，在同一水平線上，頂棚燈必須均勻對稱，且符合適用要求。
6、水平管必須高低一致，與墻間距一致，且按設計放坡。
7、對水、電所有維護預埋、安裝材料必須經電工認可后，方能進入施工現場，嚴禁使用劣質的電氣設備。
8、防雷網支架間距及高度須均勻一致。
9、主管必須保證垂直且與墻間距一致。
10、下水管平裝部份必須按圖紙及規范放坡。
六、工期要求
1、嚴格按照項目部施工總進度計劃和分項工程進度計劃進行施工，不得以任何條件和客觀原因阻止施工和延誤工期，影響其它工種的施工。如因天氣原因造成延誤工期，應采取有效的保證措施趕上(加班、加施工人員)。
2、密切與各工種配合好，在保證工程安全、質量的前提下，提前完成任務。
3、各施工段施工人員安排：_______人。安裝工程_______人。
七、安全生產、文明施工要求
1、進入工地的施工人員必須有身份證、計劃生育證、暫住住，且注冊登記。進入施工現場必須配戴好安全帽。
2、嚴格遵守安全生產施工規范、規程、工地管理制度;服從工地管理人員的指揮和調配，嚴禁酒后作業、穿拖鞋、赤膊進入施工現場。
3、上班前須對施工用具、架子進行檢查，對腳手架、探頭板和有安全隱患的地方需整改后方能進行施工(配合其它工種或通知施工員安排)。
4、對各機械設備均必須有專人負責管理，操作人員要來守工作崗位，離人斷電關閘。下班前認真檢查各機械設備，發現問題及時維修解決。各種機械設備不得帶病作業，且必須有漏電保護和安全防護裝置完好。維護必須定人定位置負責。
5、一切聽從施工員指揮，不得冒險蠻干，否則后果自負。
6、材料、設備吊裝由甲方配專人指揮，且乙方派人配合，不得隨便指揮吊車作業。
7、做到工完場清、收工腳下清，下班后各種剩余材料清檢堆碼好。
8、工地上嚴禁喝酒、賭博、喧嘩吵鬧、打架斗毆。一旦發現送交保衛科或公安機關處理，項目部不負任何責任，且一切費用由乙方自理。
9、管井內施工，上部各出入洞口安放提示牌，以避免有雜物掉入井內。
10、不得向外拋東西。
11、發生人為的安全事故，一切責任和費用均由乙方負擔(當事人)。
八、其它事項
1、為保證工程質量、工程進度及遵守工地各項規章制度，項目部采取獎罰制度。
2、本工程任務大、時間緊，施工期間除特殊原因不放假，如有停工現象，罰款_______元/天(除工地安排假日外)。
3、非特殊原因，職工必須在食堂就餐，不在食堂就餐者，一旦發現罰款_______元/人次。
4、打架斗毆、喝酒、賭博者罰款_______元/人次。
5、發現有安全隱患不整改的，罰款_______元/次。
6、對各種規格材料在配料時充分利用配料，不得濫裁、濫割，違者每次罰款_______元以上(價值5倍)。
7、不得有偷盜行為發生(變賣廢品視作偷盜處理)，按材料價值的5倍處以罰款。
8、不戴安全帽進入施工現場罰款_______元/人次。
9、乘吊籃上下，每次罰款司機_______元，乘座人員_______元/人次。
10、班組長每月保證28天出勤，住宿25晚，每天到辦公室簽到。
11、安全事故：醫藥費用超過_______元/次以上的，每次處以_______元罰款。
12、以上罰款從每次支付工程款中扣除。
九、本合同一式叁份，甲、乙雙方各執壹份，送_______壹份，望雙方共同遵守。
甲方代表簽字：_____________________
乙方代表簽字：_____________________
項目部施工隊承包人：_____________________
________年_______月_______日
水電工程合同3
甲方：
乙方：__ (以下簡稱乙方)
經甲乙雙方協商同意，現甲方將該乙方包工，包工程驗收合格。為了保證工程質量，為了確保工人施工安全，為了工程能順利進行和按時完工，為了明確雙方責任，根據《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國勞動合同 法》訂立如下條款，以便雙方共同遵守和執行。
一、工程概況
1、該工程座落在 __，面積約 __ ㎡。
二、工程承包內容
1、乙方承包__工程圖紙注明和甲方與建設單位約定的全部給水、排水、防雷、排污、電氣、通信、網絡、可視、門禁、智能、安防監控、套管預埋、隱蔽等和強弱電系統的施工工作(消防、排風、燃氣由建設單位負責)。
2、排水管按圖施工，室內至各樓層排水點，室外至雨水沙井口。排污按圖施工，室內至各樓層排水點，室外至化糞池。室外排水及排污管道，如是水泥或陶土管，由土建完成至化糞池;如是塑膠管道，則由乙方安裝鋪設。
3、給水管道按圖施工，室內安裝至各樓層的用水點及生活用水水泵的安裝，熱水管安裝至水井。室外環網管道安裝至甲方提供的水表接點。
4、電氣部分按圖施工，線路完成至地下室配電室(高壓部分除外)。弱電部分(除消防部分外)按圖完成管道的預埋及洞口的預留，不包括穿線和調試，消防水泵的供電線路由水電班完成。
5、風施部分，乙方完成所有風機的電源和管線預留。
6、給水在供電單位指定的水閥接入，排水排至室外檢查井，排污排至化糞池，強弱電及電氣等接至配電柜及配電房圖紙注明的位置。
7、材料由甲方購買(但乙方要提供準確數據)。乙方負責材料的下車、在工地200米范圍內運輸上落。乙方負責管道，管線預埋、預留，管線鑿溝、安裝、補溝、成品保護、調試、開洞、裝模、搗洞口砼、場地清理。及設計、監理和建設單位驗收合格(竣工驗收)、二年內保(維)修等工作。
三、承包方式：
1、包工不包料，包質量，包安全，包工期，包驗收。
2、包負責全部施工機械和施工用具(除塔吊和人貨樓)。
3、乙方負責工人的施工安全工作。
四、質量要求
1、按圖紙和規范要求施工，電氣工程要符合(GB50300—20__)驗收標準以及國家新規定的驗收標準。給排水工程要符合(GB50242—20__)驗收標準以及國家新規定的驗收標準。防雷及其他項目要符合有關單位的驗收標準。
2、各項工程完工自檢和調試合格后，要一次性經各有關單位和人員驗收合格。如果出現返工現象的，其一切工料費用均由乙方負責。
五、甲方的責任和義務
1、甲方要給乙方有關圖紙各1份(不夠由乙方復印)，圖紙會審記錄(由乙方向設計提出問題)，設計變更等。
2、甲方要提早10天備料，但乙方必須提早15天用書面向甲方申請備料(準確性要在95%以上)乙方負責人要簽名確認。
3、甲方要配合和支持乙方的各項合理有益的建議和管理工作，共同維護施工場所紀律和安寧。幫助乙方解決圖紙和施工中的難題及和第三方存在施工摩擦問題，確保乙方工程順利進行和按時完成。
4、項目部(甲方)和乙方工人辦理工傷保險，項目部(甲方)按以后進場班組人數分擔保險費，估計收取乙方保險費 5000 元。甲方可代支，結算時在乙方工資中扣出。如工人發生工傷或傷亡事故，保險金不足賠償的，甲方墊支七成，乙方墊支三成。
5、乙方工人進場開工第三天，乙方要把全部工人的花名冊和身份證復印件送項目部存檔，沒有花名冊和復印件存檔的工人，其工傷的一切費用全部由乙方負責。
6、甲方有權更正和糾正乙方不按圖施工和違章施工的權力，并有權指揮乙方按圖施工和對乙方違紀違章進行當場罰款處理。
六、乙方的責任和義務
1、乙方在合同簽訂后，要組織有技術、責任心強的.人員進場施工，要保證該工程按合同約定的時間，按設計要求完工并驗收合格。
2、提前看透看懂施工圖紙，對圖紙不明確不合理的部位向甲方提供正確的意見，確保不浪費材料和出差錯，保證交工驗收符合設計要求。
3、乙方要對新進場人員進行安全教育，不懂安全生產的工人不得進場施工。乙方每十五天要組織工人進行一次質量和安全檢查，發現問題和隱患要及時整改，發現大問題要向項目部或總工反映，要把事故控制在萌芽之中。教育工人不得強行冒險施工，不得隨便開動各種機械(指定持證人員開機)，如果強行冒險作業而發生安全事故的，其一切法律責任和經濟責任均由乙方負責。如果發生大的安全事故，乙方要保護好事故現場，并馬上報項目部或打急救電話搶救受傷人員。
4、因趕工期需要夜晚加班的，乙方要做好各種安全措施和照明設施，檢查符合要求后，再加班施工。
5、乙方要和工人簽訂安全生產協議和施工質量協議，要約束工人自覺做好安全和質量工作，確保本工程不發生安全事故和質量問題。
4、乙方工人要聽從項目部、甲方管理人員的管理和指揮，遵守甲方、項目部和主管單位制訂的各項規章制度 和當地的鄉規民約。不準黃賭毒和違紀犯法，不準曠工鬧事，不準到各機關單位上訪，不準打架，不準偷東西，不準隨便接駁電源和打上打下電閘，不準在新建筑內和周圍大便，不準穿拖鞋、硬底鞋和未戴安全帽進入工地，不準向下或窗口拋擲雜物，不準在井字架上下。高空作業要系安全帶，不準無證或隨便開動各種機械(要指派持證人員操作各種機械)，不準在宿舍使用電飯煲、電熱絲、電爐等違規電噐，不準未成年人(無身份證)員進場施工，不準收留有前科犯法人員。閑雜人員不得入住甲方分配給不準
5、乙方要愛護甲方的財物，不得浪費，不損害甲方和他人的財產。
6、廚房電費由乙方負責(其它生活用水用電由甲方負責)，但要求乙方人員要節約用水用電，不準浪費，如有發現，每人每次罰款100至500元。
7、宿舍的設施甲方一次性交給乙方使用，乙方要妥善保管，如有損壞和自動壞的，均由乙方負責補購。
8、乙方施工期間要有一名持證施工員帶領、指揮工人生產，乙方每月要不少于25天在
9、乙方嚴格遵守國家及政府一切法規的規定，遵紀守法，文明施工，與各班組密切配合，如果因各種原因或政府查違建停工，乙方一定要遵守停工時間，停工十天內，甲方不補任何費用，十天過后即從第十一天起甲方補助給乙方每人每天20元伙食費，其他一切費用由乙方承擔。
10、因建設單位報建手續未齊全或查違建等原因，造成長時間預計停工，甲方按乙方實際完成的工程量進行結算，按本合同 第八項承包單價的第三款分項計算辦法執行，乙方不得以任何理由向甲方索取退場費或進場費，否則屬違法行為。工程量結算付清款后，雙方解除本合同。
11、其他班組每次搗砼，乙方要派1至3人作成品保護工作和預埋管件工作，如因乙方大意造成的一切損失均由乙方承擔。
12、乙方所有的施工材料用具，余物(渣)必須由提升架或人工轉達，不準高空拋物，由此造成的一切后果由乙方自負，并進行罰款200-500元。
七、面積計算
1、完工結算甲方按 每層樓面投影 面積結算給乙方，其中空調板、凸窗、井口、線條、化糞池和架構梁不計算面積，工程總造價為1611391.60元。
八、承包單價和付款方式
1、甲方把該工程的全部水電等項目交給乙方包工，乙方要包工人安全、包工期、包有關單位驗收合格，每平方單價 80 元。
2、乙方人員進場后一個月內自行解決生活費及工資，一個月后甲方按乙方施工作業人員開工人數每人每天20元伙食費支付。
3、付款：直至春節前(農歷十二月二十二日后)按實際完成工程進度面積計算70%付款(此款項包含預支伙食費)，春節后(即農歷20__年元月起開工后)完成五層標準層樓面的實際工程量70%付款，以后以如此類推。工程全部完成后經建設設計單位監理驗收合格后支付款至97%，保修金3%一年內付清。
九、其他及補充事項
1、本工程乙方施工工期為 12 個月，即從 年 月 日進場開工， 年 月 日完工，不得超期。如因政策、甲方或其他班組原因造成，經甲方同意可順延工期。
2、乙方和乙方工人如果違反以上各種條款，每次罰款100～1000元。嚴重的甲方可責令乙方退場并沒收保證金。
3、如因乙方的施工質量達不到設計和建設方的要求或乙方自身原因而退場的，甲方可按乙方實際完成的合格工程量結算 給乙方退場。不合格造成返工的要扣乙方返工材料人工費用。輕微的甲方口頭或電話通知給乙方，乙方未能及時處理的，甲方有權另請他人處理，他人的工資甲方可代支，結算時在乙方工資中扣出。
4、本工程如有增加或減少工程量的，按本合同附表單價增加和減少結算。如果甲方需要請乙方工人做時工的，乙方要無條件接受，時工單價大工100元，小工80元。
5、甲方支給乙方的工人工資乙方要發到工人手上，每次支付工資乙方要把工人工資表交項目部存檔。
6、對乙方的罰款單，以總工簽名生效，預支乙方工資時扣出。
7、合同簽訂后，乙方要交合同保證金 __ 元給甲方保管。待工程完工時交還給乙方(該保證金是防止乙方工人鬧事時使用，如果乙方工人鬧事，該保證金甲方有權使用，余下到期再退還給乙方)。
8、乙方在中途不得提價和漫天要價，不得停工，不得未征甲方同意而退場，不得阻礙他人施工。
9、本合同一式二份，雙方各保存一份，均具同等法律效力。本合同未盡事宜，均由雙方共同協商解決，解決不了的可通過法律途徑解決。
10、乙方按本合同要求，按時完工驗收并交付給建設方使用，甲方按乙方實際完成工程量按本合同要求支付完工資(工人工資)給乙方，本合同即終止(本合同作廢)。
甲方負責人簽名： 電話：
乙方負責人簽名： 電話：
年 月 日
水電工程合同4
1建立健全現場監理機構，配備相應合同管理人員
要做好現場監理工作，首要條件是建立和健全現場監理機構，除了根據工程實際情況足額配備相應的專業監理工程師外，還應配備具有相應法律知識、高素質的合同管理人員，同時建立和健全相關的規章制度。合同管理人員應當對建設工程合同實施登記、審查等監督管理。特別針對實施過程中出現的合同無臺賬的普遍問題，應加強改進，建立合同臺賬，并對臺賬進行定期的統計和檢查。
2積極參與施工招標文件編制和施工合同談判
監理單位積極參與施工招標文件編制和施工合同談判，對了解簽訂合同雙方和合同內容都有好處，也為今后的合同管理奠定良好的基礎，是掌握合同管理的最好辦法。施工招標應當具備的條件之一為監理單位已確定，因此，監理單位有條件也有義務參與工程施工招標和合同談判活動。監理單位是具備相應資質’專業且有相應經驗的單位’在前期積極參加招標文件編制和合同制訂、談判，盡可能減少合同內容錯、漏，力求合同全面、準確、嚴密并具有可操作性，這樣既有利于合同的執行，又有利于監理單位實施合同管理，更可進一步減少合同履行過程中糾紛和爭端的發生。
3增強法律和合同意識，熟悉和理解合同內容
根據有關規定，當合同內容與國家法律、法規相抵觸時，應以法律和法規為準，即法律和法規效力高于合同。因此，增強監理人員的法律意識，學習并理解相關法律、法規，掌握法律、法規和合同之間的關系，是做好合同管理的基礎。熟悉掌握并充分理解合同條款，這是監理工程師開展合同管理工作的前提。如果對合同不熟悉或理解不夠透徹往往會嚴重影響監理工作質量，甚至使監理工作陷人被動局面。因此，在現場監理機構成立后’應盡快組織監理人員認真學習、熟悉相關合同，充分了解合同雙方的責任和義務，并認真分析合同內容風險，為全面開展監理工作做好充分的準備。此外，由于施工合同涉及內容較多，無論合同制訂得多么詳細，都不可能全面預見和解決工程建設過程中出現的一切問題。在合同談判、簽訂階段難免會出現疏漏、錯誤、不完善或者容易產生歧義的地方，在合同執行過程中如發現上述問題，監理單位應及時提醒和告知合同雙方，及時組織對存在的合同問題進行研究分析’并促成合同雙方通過補充協議或會議紀要等形式予以完善和補充，盡量避免和減少日后出現不必要的爭議和糾紛。
4嚴格執行合同，督促和協調合同各方履行義務
監理與業主雖然是委托與被委托的關系，但其身份應為“獨立、公正的第三方”。在監理活動中，監理單位應站在公正的立場，運用自己的專業知識與技能，科學地分析和處理施工中出現的問題，做到以法律為準繩、以合同為依據，根據監理合同賦予的權力，率先垂范、不偏不倚，在不違背國家法律、法規和合同的基礎上，獨立、公正地提出處理意見和決定，嚴格按合同約定處理工程監理事務。工程建設合同詳細規定雙方所承擔的責任、權利和義務，明確了合同雙方的法律和經濟關系。在合同履行過程中，合同雙方都有權利用合同來維護自己正當合理的`經濟利益。在合同雙方發生糾紛和爭端時，可以通過協商、調解、仲裁等方式解決，但無論采用何種方式，都必須以合同規定的有關條款為依據。監理單位在工程建設過程中，應起到溝通橋梁的作用，督促和協調合同各方嚴格依據合同履行各自應盡的義務。
5及時、謹慎、正確處理變更、違約和索賠事項
由于水利水電工程施工T。期長、地質情況復雜、施工條件多變，施工過程的動態規律必然會出現因設計調整、施工工序和方法改變、設備與材料價格波動等原因造成的一系列合同變更。合同項目變更往往會引起合同雙方的爭議，因此，監理單位應特別慎重對待合同變更問題。在變更情況發生后，監理單位應及時對變更事項進行審核認定，并督促施工單位及時對變更項目進行申報，同時做好變更基礎資料的收集準備工作，按照合同約定原則及時審核處理變更事項。避免因申報、審核超過時效，原始依據收集不足難以溯源等原因帶來不必要的爭議和造成各方損失。違約和索賠處理是工程建設合同管理的重要內容之一。在工程建設中，合同雙方的經濟利益目標是不同的，業主單位希望盡可能用更省的投資完成工程建設，而施工單位則會利用一切機會盡可能獲得更多的報酬。雖然在國內工程建設中發生的工程索賠行為并不多見，遇到索賠事宜，合同雙方會首先考慮用友好協商的辦法，采取彌補的方式解決，但是基于維護己方利益，當協商不成后，作為最后的減少風險損失的手段，也會采取索賠方式。當索賠事項發生時，監理單位應該認真對待，不回避、不推遲，嚴格按照合同約定條款，有理有據對索賠事項進行分析和判斷，并及時做出審核意見。無論是發包方還是承包方的索賠，監理工程師都應該本著公平、公正、獨立的原則予以處理。
6加強監理隊伍自身建設，不斷提高業務水平
建設監理制已經成為工程建設基本制度，法律賦予了監理工程師對工程項目施工進行質量、進度和投資控制及合同管理的職責。同時，工程建設監理本身也是一種委托服務的合同關系，能否服務好工程建設，否能讓施工合同雙方都滿意，除了有一個良好寬松的社會環境，還必須有規范和過硬的業務能力，否則監理單位難以在工程實施中樹立威信，也難以讓施工合同雙方滿意，更難以承擔起法律賦予的建設監理的責任。因此，加強監理隊伍自身建設必須從監理人員的思想素質、專業素質、道德水平等方面進行全方位培養和鍛煉，這樣才能夠真正規范監理行為，才能管理好合同，服務好工程建設。
7結語
合同管理是監理的重要任務，是質量、進度、投資控制及其他管理工作的基礎和核心。在工程監理過程中，監理單位應牢固樹立合同的法制觀念，加強建設工程項目的合同管理，嚴格按照合同約定，依法、依規、科學有序開展監理工作，這樣才能確保工程在質量、進度、投資受控的情況下順利實現工程項冃的建設目標。
水電工程合同5
(發包人名稱__________，以下簡稱“發包人”)為實施__________(項目名稱)，己接受__________(承包人名稱，以下簡稱“承包人”)對該項目標段施工的投標。發包人和承包人共同達成如下協議。
1、本協議書與下列文件一起構成合同文件：
(1)合同協議書;
(2)中標通知書;
(3)投標函及投標函附錄;
(4)專用合同條款;
(5)通用合同條款;
(6)技術標準和要求;
(7)圖紙;
(8)己標價工程量清單;
(9)其他合同文件。
2.上述文件互相補充和解釋，如有不明確或不一致之處，以合同約定次序在先者為準。
3.簽約合同價：_________________人民幣(大寫____________________)。實際結算合同價=實際完成并經甲方代表和監理人共同簽證認可的工程量中標單價。
4.承包人項目經理：_________________
5.工程質量符合合格標準。
6.承包人承諾按合同約定承擔工程的實施、完成及缺陷修復。
7.發包人承諾按合同約定的`條件、時間和方式向承包人支付合同價款。
8.承包人應按照監理人指示開工，工期為__________天。因承包人原因逾期完工違約金為__________元/天。
甲方：_________________
___________年_______月_____日
乙方：_________________
___________年_______月_____日
水電工程合同6
發包方：（以下簡稱甲方）
承包方：（以下簡稱乙方）
依照《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》及其相關法律，行政法規，遵循平等、自愿、公開和誠實信用的原則并結合工程的'實際情況，甲乙雙方就業主的工程施工事項協商一致，達成如下協議：
一、工程名稱： xxx
二、工程地點：xxx
三、承包范圍：xxx
四、工期：開工日期： 年 月 日
竣工日期： 年 月 日 工期： 天
五、合同價款：本工程采用 方式計價。室外工程另外計算 。
合同總價款為 。
六、雙方責任：
1、甲方責任：
⑴負責技術交底工作，對施工現場進行質量檢查。
⑵負責向乙方提供施工圖一式＿＿＿＿＿份。
⑶ 及時供應合同規定的材料（包工不包材料時）。
（4）提供臨時宿舍給乙方，水，電及一切費用
(5)及時辦理工程結算。
2 、乙方責任：
⑴嚴格按施工規范要求及國家質量標準施工。
⑵必須按圖紙施工。
⑶應保證工期要求，確保工程如期完成。
七、材料供應：
1、主材：由 甲 方負責提供。
2、輔材：由 甲方負責提供。
八、材料消耗：
工程消耗材料按實際發生為準，損耗量按百分之 計算，廢料歸 方。
九、施工與驗收：
1、乙方按圖紙及施工規范嚴格施工，隨時接受甲方代表及委派人員有關部門檢查、檢驗。
2、工程完工時組織相關部門驗收。
十、結算方式：
工程款支付，每月按進度實際工程量支付百分之八十五，工程完工自檢能達到驗收要求支付百分之十，余款待該工程竣工驗收合格后十天內支付總工程款，（含已付工程款在內），甲方以現金方式支付乙方，不包含任何發票及一切費用。
十一、其它：
1、本協議一式 份，正本 份，副本 份。
2、本協議自雙方蓋章簽字之日起生效。
3、本協議待工程款付清以后自行終止。
十二、補充條款：
1圖紙變更應該在乙方施工前，提供正式變更通知單，如果乙方按原圖紙施工后，甲方要求更改，一切費用應由甲方承擔，如乙方沒有達到技術要求，要無償反工，如因材料質量問題，乙方不負責。
2、附加工程（臨時工程）甲方應以每工日__元工資即時支付給乙方，不能與承包工程款項一起支付。
甲方： 乙方：
法定代表或法人委托： 法定代表或法人委托：
委托人： 施工代表： xxx
電話： 電話：xxx
日期： 日期：
周記
水電工程合同7
甲方：
乙方：
1、工程期限：天;
開工日期：20xx年12月xx日;
竣工日期：20xx年12月xx日。
2、合同價款：本合同工程造價為(人民幣)元，金額大寫：元。
3、工程驗收合同后，乙方應向甲方提出工程結算，并將有關資料送交甲方。甲方接到資料后日后如無異議，即視為同意，雙方應填寫工程結算單并簽字，甲方應在簽字時間向乙方結清工程尾款，
4、工程付款方式：分次付清，第一次付元，第二次付元。
5、本合同一式四份，甲乙雙主各執兩份，經甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效，具有同等法律效力。
6、本合同簽訂后工程不得轉包。
7、補充合同與正式合同具有同等法律效力，但補充合同只能針對主合同不明確的地方進行明確。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
20xx年12月xx日20xx年12月xx日
水電工程合同8
發包人全稱：(以下簡稱：甲方)
承包人全稱：(以下簡稱：乙方)
依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、建設部與國家工商行政管理局的《建設工程施工合同(示范文本)》及其他有關法律、法規和規章，及本工程的具體情況，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本工程電安裝工程施工事項協商一致，訂立本協議。
一、工程概況：
工程名稱：(以下簡稱：本工程);工程地點：
施工現場條件：以現場實際情況為準;
施工部位：合同約定乙方施工部位為：中所有的電安裝工程包含的全部內容。
二、工程承包方式、承包范圍及承包內容：
1、承包方式：乙方包人工、包施工機具、包工期、包質量、包進度、包安全文明施工、包驗收合格。
2、承包范圍：室內所有一切強電預留預埋與安裝工作。
3、承包的主要內容：包施工圖和施工方案中的室內電安裝工程，包括室內電的全部安裝工程三表抄送等專業配套工程的預留孔洞、管道預埋，臨時用電用設備電器，日常安全巡查。具體如下：
從低壓配電柜至室內的所有橋架、配管、電纜、配線等按圖施工及電器元件的安裝，以及從電井總箱出口后到燈具(含戶箱、開關、插座、電線、強電井的線槽)安裝結束;施工圖中從低壓配電柜至配電強電井、總箱等所有的鋼管、電線、電纜的預埋安裝，包括從進入第一個配電箱后的電纜敷設，依設計圖紙將線管敷設到位，穿好鐵絲，線管接口、線管底盒;乙方施工班組自帶工具及小型施工機具和所有檢驗試驗設備和輔助材料。
4、甲方直接分包的專業工程，乙方需全力配合。
三、甲方工作
1、開工前天向乙方提供經確認的施工圖紙或施工做法說明份，并向乙方進行技術交底。
2、辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續。
3、指派為甲方駐工地代表，負責合同履行。對工程質量、進度進行監督檢查，辦理驗收、變更、登記手續和其他事宜。
4、協調有關部門乙方進場前做好現場保衛、消防、垃圾處理等工作，并承擔相應費用。
四、乙方工作
1、開工前天，向甲方提供經確認的施工圖紙或作法說明份，并與甲方進行現場交底。(或參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的.現場交底)。
2、開工前天提供施工方案和進度計劃，以后按月、周提供月、周進度計劃。
3、指派為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保理、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。
4、嚴格執行施工規范、安全操作規程。防火安全規定、環境保護規定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質量檢查紀錄。施工過程中，如發生安全事故，由乙方負責承擔全部費用及法律責任，與甲方無關，參加竣工驗收，編制工程結算。
5、施工中未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
6、施工垃圾集中到甲方指定地點。
7、已竣工工程未交付甲方驗收之前，負責成品的保護，保護期間發生損壞，乙方自費予以修復。第三方原因造成損壞，通過甲方協調，由責任方負責修復;或由乙方修復，由甲方承擔追加合同價款。由于乙方不履行上述義務，造成工期延誤和經濟損失，責任由乙方承擔。
8、乙方必須遵守甲方《裝飾施工現場安全管理條例》。
五、合同工期：
1、乙方應嚴格按甲方要求的工期組織施工，確保工期目標順利實現。合同約定本工程總工期為日;開工日期為：年月日，竣工日期為：年月日。
2、乙方必須服從和執行甲方項目部下達的施工生產計劃，根據甲方的進度要求，隨時調度作業人數和其它資源
3、若遇人力不可抗拒因素引起的工期延誤，經甲方簽證后，工期可適當順延。
4、如因乙方本身原因造成甲方規定的形象進度或節點工期無法完成，每延期一天乙方自愿承諾向甲方支付人民幣壹仟元整(￥：1000.00元)的違約金;若累計延誤天數超過7天或連續延誤天數超過5天，甲方有權單方面解除合同，由此引起甲方的所有損失(含間接損失)及費用均由乙方承擔。甲方選擇解除合同時，具體操作按合同專用條款“第九條第4、5款”執行。
六、質量標準：
1、適應于合同的工程質量檢驗評定標準、規范名稱為(包括但不限于以下)：①建設強制性條文;
②《建筑工程質量檢驗評定標準》GBJ301—88;
③《建筑電氣工程施工質量驗收規范》GB50303-20xx;
⑥《電氣安裝工程施工及驗收規范》(GBJ242-82)
⑦《建筑電氣安裝工程質量檢驗評定標準》(GBJ303-88);
⑧省、市相關部門的各種規章制度;
2、合同約定本工程質量必須達到“合格”質量標準。工程質量按國家相關標準進行驗收評定。若工程質量驗收為“不合格”，乙方自愿承諾每次向甲方支付人民幣壹仟元(￥：1000.00元)的違約金，并負責返工直至達到合同約定“合格”質量標準方可予以結算，結算單價按合同約定綜合單價執行，工程量按實際完成工作量計算;返工所需的材料、人工等所有費用均由乙方承擔。若因乙方返工導致甲方工期延誤，按合同協議書第三條第4款處理。
七、施工管理規范
乙方在施工期間，必須遵守國家、地方以及甲方相關管理法規，適用合同的管理法規和辦法：
1、施工現場臨時用電安全技術規范(JGJ46-88)。
2、建筑機械使用安全技術規程(JGJ59-86)。
3、建筑施工安全檢查標準(JGJ59-99)。
4、建筑施工高處作業安全技術規范(JGJ80-91)。
八、合同造價及付款方式
合同工程總價為______________________元整()
乙方進場_____________天，甲方付生活費______________元
乙方施工進度達到總工程量的30%，甲方付____________元
乙方施工進度達到總工程量的50%，甲方付____________元
乙方施工進度達到總工程量的80%，甲方付____________元
余款待乙方工程量全部完工并驗收合格，甲方除留3%的維修金后一次性付清。維修金在乙方完工并交付使用后6個月內付清
九、合同一式貳份。
甲方________簽字（蓋章） 乙方________簽字（蓋章）
___年___月___日
水電工程合同9
甲方：____________
乙方：____________
茲有甲方食堂宿舍工程經招投標由乙方中標承建為了使工程順利進展，達到預期目的，根據《經濟合同法》和建筑安裝工程承包合同條例規定，使雙方在施工工程中責任明確，經雙方共同商定，特簽訂以下合同。
一、工程名稱：
食堂、宿舍
二、工程地點：
____________
三、承包方式：
采取包工包料一次性包干，工程量、材料價格及費率不作調整，工程變更按實結算。
四、施工范圍：
按現有施工圖范圍內給排水及電氣安裝
五、工程承包價的確定：
按施工圖預算總價元，給排水，下浮元（壹拾捌萬玖仟陸佰陸拾貳元整），其變更部分下浮率同上。
六、付款與結算方法：
1、工程開始安裝預付20%，計幣
2、完成工程在萬元；
3、余款，待竣工驗收合格后一次性結清，暫留保修期12個月，保修期內無發現質量問題，保修金按時退還。
七、工程期限：
從合同生效日起，乙方密切配合土建同步施工，與土建同步竣工。
八、工程質量驗收：
1、乙方嚴格按照施工圖紙，各個單項工程及隱蔽工程須經甲方驗收后方可施工，質量標準按質監部門評定為標準，如達不到合格標準，返工等一切損失均由乙方負擔。
2、在施工中乙方應嚴格按圖施工，不得更改，如甲方要求變更原設計或增加設施，甲方出圖紙設計變更聯系單，乙方按新設計施工，但變更部份牽及到已完工的，其返工費均由甲方負擔。
3、乙方必須對用戶負責，在交付使用的.壹年內負責包修，保修范圍：⑴施工質量的包修費用由乙方自理；⑵材料質量的包修費用由乙方負擔；⑶因甲方使用不當出現電氣線路、管道設備故障或損壞，乙方有責任預以排除或調換，費用由甲方自理。
九、乙方必須重視安全生產，嚴格按安全操作規程施工，在施工中如發生工傷事故，由乙方承擔責任。
十、其它：
1、在施工中，甲方應盡量提供乙方在施工中的各種方便，積極做好配合協調工作。
2、在施工之前，乙方所需要的加工場地，工具材料間由甲方提供負擔解決。本合同一式肆份，甲方貳份乙方貳份自雙方簽字蓋章后生效。工完帳清
甲方：____________
乙方：____________
法定代表人：____________
法定代表人：____________
電話號碼：____________
電話號碼：____________開
戶銀行：____________
帳號：____________
年月開戶銀行：____________
帳號：______日訂立
水電工程合同10
甲方：
乙方：
依照《中華人民共和國合同法》及國家相關法律、法規和公司文件相關規定，遵循平等、自愿、公平和誠信的原則，甲、乙雙方就
工程施工承包事宜協商達成一致。訂立本合同。
第一條 工程概況
工程名稱：
工程地點：
第二條 工程承包范圍
第三條 工程工期
1、計劃開工日期： 年 月 日；計劃完工日期： 年 月 日；總日歷天數 天；
2、乙方應無條件執行甲方的進度計劃安排（包括新調整的進度計劃）。
第四條 工程質量標準
所承包工程范圍內的工程質量必須達到《現行國家工程質量驗收標準》的要求。
第五條 標準規范
本合同適用標準規范：《現行國家工程質量驗收標準》
第六條 乙方責任和義務
1、負責統一制定各項管理目標，組織編制施工計劃、物資需用量計劃表，實施對工程質量、工期、安全生產、文明施工、計量檢測、實驗化驗的控制、監督、檢查和驗收。
2、根據工程情況滿足施工人數，滿足施工生產需要。對施工質量底劣、技術差、不服從指揮、有違法亂紀行為的人員予以清退。
3、及時提供由甲方供應的施工機械設備、周轉材料。
4、遵守國家政策和法律法規；遵守業主和甲方企業的相關規章制度，做好安全、文明施工、環境和職業健康安全、勞動保護等工作。
5、嚴格按照設計圖紙、施工驗收規范、有關技術要求及施工組織設計精心組織施工，確保工程質量達到約定的標準，對本合同勞務承包范圍內的工程質量向甲方負責；根據業主或甲方的計劃要求（包括調整后的計劃），合理組織，科學安排作業計劃，投入足夠的人力、物力、保證工期；承擔由于自身責任造成的質量返修、工期拖延損失及各種罰款。
6、 服從甲方和業主的監督、檢查、管理；接受甲方和業主有關人員對質量、進度、技術、安全生產、文明施工、環境保護等方面的管理：接受甲方隨時檢查其設備、材料保管、使用情況及其操作人員的有效證件、持證上崗情況；
7、做好施工場地周圍建筑物、構筑物和地下管線和已完工程部分的成品保護工作。因乙方責任發生損壞，應自行承擔由此引起的一切經濟損失及各種罰款：
8、按甲方統一規劃堆放材料、機具；妥善保管。
9、按國家政策規定與每個務工人員簽訂《勞動合同》并按合同所約定的條款支付務工人員工資（務工人員工資每月造冊備案），承擔因此項工作不到位而引起的.糾紛或當地相關行政部門的處罰及責任后果；
10、為其施工人配備必要的勞動保護和安全防護用品（如安全帽、安全帶、工作服、手套及其它相關的防護用品）；
11、進場施工人員要求具備思想素質好、身體健康、技術熟練等條件；禁止18歲以下的未成年人和55歲以上的老人及體弱病殘人員；禁止使用不法人員，乙方應承擔因使用以上不合格人員而引起的責任和后果。
12、甲方在資金暫時不到位，業主未能按時拔付工程款的情況下，乙方不得因此而影響正常施工，不得聚眾鬧事，做到對甲方的諒解。
第七條 環境保護、安全生產和文明施工
1、甲方應集中組織對乙方進場施工人員進行安全生產、文明施工、環境保護以及公司相關制度等方面的教育；依據國家法律法規及公司相關規章制度、監督、監控乙方的相關工作實施情況，使其體系有效運行。
2、乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全施工標準進行施工；加強對現場操作工人的安全教育；認真落實安全措施，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患，確保安全生產；隨時接受安全檢查人員依法實施的監督檢查。由于自身安全措施不力及違章操作造成事故，承擔一切責任后果和經濟費用。
3、乙方就嚴格執行建設主管部門及環保、消防、環衛等到有關部門對施工現場的管理規定，做到文明施工；保證施工現場整潔有序，符合文明施工的有關規定和要求，維護甲方良好的企業形象，并承擔因違反有關規定造成的損失和罰款。
加強現場管理，采取一切適當的措施，保護現場內外環境，限制由施工作業引起的噪音或其它污染；避免對公眾和第三方財產造成損害和妨礙。
第八條 結算辦法及付款方式
第九條 施工驗收
1、乙方應按本合同約定的質量標準組織施工，確保施工質量。竣工驗收時，業主、監理等相關方提出的工程質量缺陷，乙方應無償維修，并承擔由此導致甲方相關損失，不因先期已經甲方驗收而減輕乙方責任。
2、乙方應配合甲方對其工作進行的初步驗收及工程竣工驗收；甲方或施工場地內第三方的工作必須乙方配合時，乙方應按甲方的指令予以配合。
第十條 不可抗力
1、不可抗力的標準執行甲方與業主簽訂的合同，當甲方與業主簽訂的合同沒有相應標準時，執行國家或地方政府規定。
2、不可抗力事件發生后，乙方應立即通知甲方項目經理，并在力所能及的條件下迅速采取措施，盡力減少損失，甲方應協助乙方采取措施。
3、因不可抗力事件延誤的工作時間相就順延。
4、因合同一方遲延履行合同后發生不可抗力的，不能免除遲延履行方的相應責任。
第十一條 合同解除
因不可抗力或業主原因造成合同解除，乙方就妥善做好已完工程和剩余材料、設備的保護和移交工作。
第十二條 合同終止
雙方履行合同全部義務；乙方向甲方交付本合同承包工程作業成果，并經竣工驗收合格后；保修期滿未發生質量問題，本合同即告終止。
第十三條 合同份數
本合同一式兩份，甲方壹份；乙方壹份。
第十四條 合同生效
本合同雙方約定后生效。
合同簽訂時間： 年 月 日
合同簽訂地點：
甲方（蓋章）：______________
乙方（蓋章）：______________
水電工程合同11
甲方： (發包方) 乙方： (承包方)
本著互相信任的原則，就甲方的水電工程達成以下協議。
第一條 工程概況
1.承包項目及工程量
2.工期：_________年_______月_______日 至________年_______月_______日
第二條 材料供應的約定
1.甲方提供的材料 乙方必須至少提前三天向甲方提出下一工序需要購買的材料的清單，并注明所需要 材料的數量。甲方應按時提供乙方需要的材料。甲方負責采購供應的材料應符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場，甲乙方應辦理交接手續。乙方如發現甲方提供的.材料有質量問題或規格差異，應及時向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失，責任由甲方承擔。甲方供應的材料按時抵達現場后，由乙方負責保管，由于保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。
2.甲方采購供應的裝飾材料，均應用于本合同規定的住宅裝飾，非經甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方違反此規定，應按挪用材料價款的雙倍補償給甲方。
3.乙方提供的材料乙方供應的水電材料甲方應到現場驗收，如不符合設計、施工要求或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。 乙方自帶施工的必須工具(錐子、切割片等)，要保證安全性、良好使用性，乙方自行承擔工具維修費和損耗費用。
第三條 關于工程質量及驗收的約定
1.本工程應嚴格執行國家《住宅裝飾裝修工程施工規范》GB50210-20xx及《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》GB50327-20xx并參照《廣東省家庭裝飾裝修工程質量標準及其他 DB-35/T98》及《深圳市家庭裝飾工程質量驗收標準》。
2.由于乙方施工技術差及責任心不到位等自身原因造成質量問題，其返工費用由乙方承擔，工期不變。
3.工程竣工：乙方應提前兩天通知甲方驗收，甲方在接到通知兩日內組織驗收，并辦理驗收手續。
第四條 有關安全生產和防火等的現場管理約定：
1.嚴格遵守規定的裝飾裝修施工時間，降低施工噪音，減少環境污染。處理好由于施 工帶來的擾民問題及與周圍單位、住戶的關系。
2.未經甲方同意及有關部門批準，施工中不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
3.工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
4.保證裝飾裝修現場的整潔，竣工前做好衛生清掃和處理工作。
5.負責裝飾裝修所產生垃圾的處理工作，每日至少清潔一次。
6.乙方如因施工原因需居住在現場，日常用水、用電等必須注意安全，工地發生工傷由乙方負責。
7.乙方應做好施工材料保管工作，禁止閑雜人等進入現場。
8.未經甲方許可，乙方不得攜帶任何甲供的裝修材料出門，若發現偷盜現象按材料價格加倍賠償。
第五條 關于工程價款、承包內容、施工工藝、結算的約定：
1. 工程款付款方式：布管驗收合格后支付工錢的50%,水電完工后支付30%,整體竣工驗收合格后支付20%2. 乙方承包內容：
1.水電開槽、布線、穿線、埋槽
2.所有水電施工過程的垃圾清運(每天現場整理裝袋)
3.水電施工的穿墻、打孔、切割
4.開關面板安裝
5.小五金、馬桶、的安裝
6.后期燈具的安裝
第六條 工程結算方式，按實結算、總價結算元/平米(套內面積)
第七條 違約責任：
1.甲方未按合同約定時間付款的，每逾期一天，甲方向乙方支付 伍拾元的違約金。
2.由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付 伍拾元違約金。 第七條 糾紛處理方式：因工程質量雙方發生爭議時，雙方協商解決;當事人不愿通過協商、調解解決，或協商、調解不成時，可以按照本合同約定向向人民法院提起訴訟。
第八條 合同的變更和解除：
1.合同經雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容，應經協商一致后，重新簽訂補充協議。合同簽訂后施工前，一方如要終止合同，應以書面形式提出，并按合同總價款 10 %支付違約金，并辦理終止合同手續。
2.施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議，解除本合同。
第九條.其它約定：
1.因氣候、停電等不可抗力或不可預見因素造成的工期延誤，經雙方確認后可以順延。
4.甲方在入住前可以要求乙方5次來現場配合其他工種的交叉施工，超過5次部分每次甲方需支付乙方50元/天的勞務費。
5.保修期內由于乙方的施工和產品造成的質量問題由乙方免費維修，在接到甲方通知后48小時內必須到達現場。由于甲方使用不當或不可抗力或不可遇見原因造成的問題，甲方按實際發生費用支付乙方維修費用。
第十條 附則
(一) 本合同經甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。
(二)本合同簽訂后工程不得轉包。
(三)本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。
(四)合同有效期至_____________________。
(五)水電工程保修伍年，過了保修期乙方來維護甲方應支付相應費用。
甲方簽字(蓋章)： 乙方簽字(蓋章)：
年 月 日 年 月 日
水電工程合同12
發包方：__________________(以下簡稱甲方)
承包方：__________________(以下簡稱乙方)
經甲乙雙方平等自愿協商簽定本合同。
一、工程概況：
1、工程名稱：水電安裝
2、工程地點：__________________
3、工程內容：
①電：(包括：鑿打線槽、鉆孔、布線、線管固定、燈具安裝、水泥沙漿補線槽、控制開關、電表、電箱、線路鋪設、開關、照明插座及電話線、光纖線、網絡線、電視線、安防系統、煤氣管線、鋪設室內安裝、室外接到總表等強弱電工程、)施工、調式、驗收。
②水：(包括：鑿磚墻體、水泥沙漿補水管槽、自來水供進水管、水表、廚房供排水、衛生間供排水、水龍頭、排污管、洗臉盆、座便器、水池、熱水器、室內安裝鋪設、熱水上下水及控制線管、接至室外排污管、室外雨水管等上下水工程)施工、調試、驗收。
③踢腳線：(按照裝修標準打好踢腳線)施工、驗收。
④清理施工所產生的垃圾：(按照物業管理要求乙方須把水電安裝所產生垃圾運到指定位置)。
4、工程性質：單包工、包質量、包工期、包安全、包文明施工。
5、承包范圍：該套住房所屬水、電安裝所涉及到的相關施工內容。
二、施工工期：
1、總工期__________________ 。
2、開工日期__________________ 。
3、竣工日期__________________ 。
三、付款方式：
1、踢腳線打好、鑿打線槽及鑿磚墻體完成付_____________%，水電安裝完、水泥沙漿補好線槽和水管槽付__________%，開關、插座板、水龍頭、熱水器/燈具等與水電安裝有關內容安裝完后三個月后付。
四、工程總價：
人民幣_______________元(大寫_______________)(雙方協商包干價)
五、施工質量要求及驗收規范：
1、在施工過程中每完成一道工序須通知甲方驗收，方可進行下一道施工，如有問題可以責令乙方返工。
2、合格，符合國家現行規定施工標準。
3、在布水電路時，水電路不準故意饒線路，尤其是在過墻時候必須打眼穿墻過。布完電線后以易抽動為原則。
4、電視線、網絡線必須有分配盒，整線分支到所有的位置，禁用電視線、網絡線及電話線走同一條管道。
5、“火線進開關、零線進燈頭插座接線應符合左零右火接地在上”的'規定。
6、開關、插座安裝牢固、位置正確，蓋板端正，緊貼墻面、四周無縫隙,;電氣工程安裝后應進行電氣通電、燈具試亮、開關控制。
7、管道排列合理、鋪設牢固、橫平豎直、使用靈活方便、隱蔽工程先要驗收再封閉。
六、甲方和乙方權、責：
1、施工所需工具用具、安全用品用具均由乙方自備、有關安全責任、安全事宜均由乙方負責負擔與甲方無關
2、乙方按甲方要求，并配合各工序科學施工，并為其他工序施工提供方便和便利。
3、以上安裝所有的材料都由甲方提供、乙方對所有的材料負有質量監管和驗收責任。乙方負責安裝，包工不包料。乙方對工程安裝質量保修期為__________年。
4、施工安裝期間，甲方負責提供充足的安裝場地及需要安裝的材料;乙方負責組織安裝工人安裝施工等，如果甲方未按以上條款提供支持使乙方未能按時完成工程量的，乙方不負任何責任。
5、乙方進入工地后，嚴格做好安全防范要求，人員安全防范及安全事宜均由乙方負責和負擔，與甲方無關。
6、在保修期出現的問題所產生責任由乙方承擔。
7、在施工期間對小區內物品(如：電梯、樓梯、地板等物品)所造成的損壞，由乙方負責或賠償。
8、如雙方意見不一致、協商不成時，乙方應無條件撤場。之后雙方均可向有關部門申訴，或向法院起訴。
七、合同效力
本合同一式兩份，甲、乙、雙方各持一份，自簽字起生效。
甲方：_______________
乙方：_______________
乙方擔保單位：_______________
身份證：_______________
身份證：_______________
聯系電話：______________
_聯系電話：_______________
___________年___________月_________日
___________年___________月_________日
水電工程合同13
上訴人(原審被告)內黃__________燃氣有限公司，住所地__________
法定代表人：__________，職務經理。
被上訴人(原審原告)__________，男，________年____月____日生，漢族，住_________________。
被上訴人(原審被告)__________，男，________年____月____日生，漢族，住_________________。
上訴人不服_______人民法院(_______)豫_______民初_______號民事判決，現依法提起上訴。
上訴請求：
請求依法撤銷原判，發回重審，或查明事實后依法改判：駁回被上訴人張_______原審對內黃_______燃氣有限公司訴訟請求。
事實與理由：
原判認定事實不清，要求上訴人承擔本案連帶責任于法無據。
首先，原判認定內_______燃氣有限公司_______項目部是內_______燃氣有限公司是錯誤的。
內_______燃氣有限公司是依法設立的法人企業，自公司成立以來，從未設立任何項目部，更未設立河南__項目部。原判認為“_______燃氣公司的_______項目部與_______簽訂合作協議”無事實根據。上訴人認為，內_______燃氣有限公司與內_______燃氣有限公司河南_______項目部不是同一主體，不存在隸屬關系，也無法律上的任何利害關系。
上訴人在_______部分鄉鎮包括_______開展有天然氣安裝工程業務，但上訴人已將該工程于_____年_____月_____日全部承包給了具有法人資質的河南_____建設工程有限公司，雙方簽訂有《建設工程施工合同》。上訴人與河南_______建設工程有限公司簽訂《建設工程施工合同》后，從未與任何人簽訂任何承包合同或者施工合同，更不可能成立什么河_______項目部。被上訴人_______在原審提交的_______與內_______燃氣有限公司河南__項目部簽訂的燃氣施工內部合作協議與上訴人無關，原判將河南__項目部認定為上訴人的公司屬牽強附會。
上訴人認為，本案應當舉證證明內黃_______燃氣有限公司河南_______項目部是否具有民事主體資格，是否具有獨立承擔民事責任能力，設立內黃_______燃氣有限公司河南_______項目部的機構是誰。以上問題弄清楚了，其他問題也就迎刃而解了。依據民事訴訟法第64條規定，查明以上事實舉證責任在被上訴人張_______一方。原判在沒有查明以上事實的前提下，僅憑被上訴人提交的`《燃氣施工內部合作協議》冠上了上訴人的名稱就認定是上訴人公司的行為是不負責任的。
其次，原判要求上訴人承擔連帶責任于法無據。
原審原告張_______受雇于被上訴人王_______，張_______在受雇過程中受到傷害，應當得到賠償。而上訴人將該工程整體承包給了河南__建設工程有限公司，河南_______建設工程有限公司又將該工程一部分承包給了沒有建筑資質的王_______，對于張_______在工作中受到的傷害應當由王_______承擔賠償責任，河南_______建設工程有限公司承擔連帶責任，現原判要求上訴人承擔連帶責任有悖法律規定。
總之，原判認定事實不清，要求上訴人承擔連帶責任于法無據。望二審法院依法準入上訴人上訴請求。
此致
_______中級人民法院
上訴人：_______燃氣有限公司
_____年_____月_____日
水電工程合同14
甲方：（發包方）
乙方：（承包方）
本著互相信任的原則，就甲方的水電工程達成以下協議。
第一條 工程概況
1.裝修施工地點：_____________________________________________
2.工期：_________年_______月_______日 至________年_______月_______日
3.本項工程預計費用 元人民幣。
第二條 材料供應的約定
1.甲方提供的材料
乙方必須至少提前三天向甲方提出下一工序需要購買的材料的清單，并注明所需要 材料的數量。甲方應按時提供乙方需要的材料。
甲方負責采購供應的材料應符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場，甲乙方應辦理交接手續。乙方如發現甲方提供的材料有質量問題或規格差異，應及時向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失，責任由甲方承擔。
甲方供應的材料按時抵達現場后，由乙方負責保管，由于保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。
2.甲方采購供應的裝飾材料，均應用于本合同規定的住宅裝飾，非經甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方違反此規定，應按挪用材料價款的.雙倍補償給甲方。
3.乙方提供的材料
乙方供應的水電材料甲方應到現場驗收，如不符合設計、施工要求或規格有差異，應停止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。
乙方自帶施工的必須工具（錐子、切割片等），要保證安全性、良好使用性，乙方自行承擔工具維修費和損耗費用。
第三條 關于工程質量及驗收的約定
1.本工程應嚴格執行國家《住宅裝飾裝修工程施工規范》GB50210-20xx及《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》GB50327-20xx并參照《福建省家庭裝飾裝修工程質量標準及其他 DB-35/T98》及《上海市家庭裝飾工程質量驗收標準》
2.由于乙方施工技術差及責任心不到位等自身原因造成質量問題，其返工費用由乙方承擔，工期不變。
3.工程竣工：乙方應提前兩天通知甲方驗收，甲方在接到通知兩日內組織驗收，并辦理驗收手續。
第四條 有關安全生產和防火等的現場管理約定：
1.嚴格遵守規定的裝飾裝修施工時間，降低施工噪音，減少環境污染。處理好由于施
工帶來的擾民問題及與周圍單位、住戶的關系。
2.未經甲方同意及有關部門批準，施工中不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。3.工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
4.保證裝飾裝修現場的整潔，竣工前做好衛生清掃和處理工作。
5.負責裝飾裝修所產生垃圾的處理工作，每日至少清潔一次。
6.乙方如因施工原因需居住在現場，日常用水、用電等必須注意安全，工地發生工傷由乙方負責。
7.乙方應做好施工材料保管工作，停止閑雜人等進入現場。
8.未經甲方許可，乙方不得攜帶任何甲供的裝修材料出門，若發現偷盜現象按材料價格加倍賠償。
第五條 關于工程價款、承包內容、施工工藝、結算的約定：
1. 工程款付款方式：
布管驗收合格后支付工錢的50%，水電完工后支付30%，整體竣工驗收合格后支付20%
2. 乙方承包內容：
1）。水電開槽、布線、穿線、埋槽
2）。所有水電施工過程的垃圾清運（每天現場整理裝袋）
3）。水電施工的穿墻、打孔、切割
4）。開關面板安裝
5）。小五金、馬桶、的安裝
6）。后期燈具的安裝
3.工程結算方式：
按實結算：
總價結算：20元/平米（套內面積）
第六條 違約責任：
1.甲方未按合同約定時間付款的，每逾期一天，甲方向乙方支付 伍拾元的違約金。
2.由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付 伍拾元違約金。
第七條 糾紛處理方式：
因工程質量雙方發生爭議時，雙方商量解決；當事人不愿通過商量、協商解決，或商量、協商不成時，可以按照本合同約定向向人民法院提起訴訟。
第八條 合同的變更和解除：
1.合同經雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容，應經商量一致后，重新簽訂補充協議。合同簽訂后施工前，一方如要結束合同，應以書面形式提出，并按合同總價款 10 %支付違約金，并辦理結束合同手續。
2.施工過程中任何一方提出結束合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立結束合同協議，解除本合同。
第九條。其它約定：
1.雙方同意由第三方監理（廈門全壘打裝修監理公司）進行商量工作。
在未經第三方監理（廈門全壘打裝修監理公司）確認情況下，甲方有權不支付乙方相關費用。
2.經過第三方監理（廈門全壘打裝修監理公司）確認，甲方必須按照約定支付乙方相關費用。
3.因氣候、停電等不可抗力或不可預見因素造成的工期延誤，經雙方確認后可以順延。
4.甲方在入住前可以要求乙方5次來現場配合其他工種的交叉施工，超過5次部分每次甲方需支付乙方50元/天的勞務費。
5.保修期內由于乙方的施工和產品造成的質量問題由乙方免費維修，在接到甲方通知后48小時內必須到達現場。由于甲方使用不當或不可抗力或不可遇見原因造成的問題，甲方按實際發生費用支付乙方維修費用。
第十條 附則
（一） 本合同經甲、乙雙方簽字（蓋章）后生效。
（二）本合同簽訂后工程不得轉包。
（三）本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。
（四）合同有效期至_____________________.
（五） 水電工程保修伍年，過了保修期乙方來維護甲方應支付相應費用。
甲方簽字： 乙方簽字（蓋章）：
年 月 日 年 月 日
水電工程合同15
從法律關系上分析，分包有兩種情況：
1、分別承包，即各承包人均獨立地與發包人建立合同關系，各承包人之間并不發生法律關系。
2、聯合承包，即承包人相互聯合為一體，與發包人簽訂總包合同，然后各個承包人再簽定數個分包合同，將項目建設中的各個單項工作落實到每一個承包人。在實踐中，這兩種分包合同被廣泛地使用，但它們的法律效果很不相同。在分別承包中，各個承包人相互單獨地對籌建單位負責，相互之間不發生任何法律關系;在聯合承包中，承包人共同地對籌建單位負責，承包人之間發生連帶之債的法律關系。
水電工程分包合同：
甲方：(發包方)
乙方：(承包方)
本著互相信任的原則，就甲方的水電工程達成以下協議。
第一條 工程概況
1.裝修施工地點：_____________________________________________
2.工期：_________年_______月_______日 至________年_______月_______日
3.本項工程預計費用 元人民幣。
第二條 材料供應的約定
1.甲方提供的材料
乙方必須至少提前三天向甲方提出下一工序需要購買的材料的清單，并注明所需要 材料的數量。甲方應按時提供乙方需要的材料。
甲方負責采購供應的材料應符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場，甲乙方應辦理交接手續。乙方如發現甲方提供的材料有質量問題或規格差異，應及時向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失，責任由甲方承擔。
甲方供應的材料按時抵達現場后，由乙方負責保管，由于保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。
2.甲方采購供應的裝飾材料，均應用于本合同規定的住宅裝飾，非經甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方違反此規定，應按挪用材料價款的雙倍補償給甲方。
3.乙方提供的材料
乙方供應的水電材料甲方應到現場驗收，如不符合設計、施工要求或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。
乙方自帶施工的必須工具(錐子、切割片等)，要保證安全性、良好使用性，乙方自行承擔工具維修費和損耗費用。
第三條 關于工程質量及驗收的約定
1.本工程應嚴格執行國家《住宅裝飾裝修工程施工規范》gb50210-XX及《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》gb50327-XX并參照《福建省家庭裝飾裝修工程質量標準及其他 db-35/t98》及《上海市家庭裝飾工程質量驗收標準》
2.由于乙方施工技術差及責任心不到位等自身原因造成質量問題，其返工費用由乙方承擔，工期不變。
3.工程竣工：乙方應提前兩天通知甲方驗收，甲方在接到通知兩日內組織驗收，并辦理驗收手續。
第四條 有關安全生產和防火等的現場管理約定：
1.嚴格遵守規定的裝飾裝修施工時間，降低施工噪音，減少環境污染。處理好由于施
工帶來的擾民問題及與周圍單位、住戶的關系。
2.未經甲方同意及有關部門批準，施工中不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。3.工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
4.保證裝飾裝修現場的整潔，竣工前做好衛生清掃和處理工作。
5.負責裝飾裝修所產生垃圾的處理工作，每日至少清潔一次。
6.乙方如因施工原因需居住在現場，日常用水、用電等必須注意安全，工地發生工傷由乙方負責。
7.乙方應做好施工材料保管工作，禁止閑雜人等進入現場。
8.未經甲方許可，乙方不得攜帶任何甲供的裝修材料出門，若發現偷盜現象按材料價格加倍賠償。
第五條 關于工程價款、承包內容、施工工藝、結算的約定：
1. 工程款付款方式：
布管驗收合格后支付工錢的'50%,水電完工后支付30%,整體竣工驗收合格后支付20%
2. 乙方承包內容：
1).水電開槽、布線、穿線、埋槽
2).所有水電施工過程的垃圾清運(每天現場整理裝袋)
3).水電施工的穿墻、打孔、切割
4).開關面板安裝
5).小五金、馬桶、的安裝
6).后期燈具的安裝
3.工程結算方式：
按實結算：
總價結算：20元/平米(套內面積)
第六條 違約責任：
1.甲方未按合同約定時間付款的，每逾期一天，甲方向乙方支付 伍拾元的違約金。
2.由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付 伍拾元違約金。
第七條 糾紛處理方式：
因工程質量雙方發生爭議時，雙方協商解決;當事人不愿通過協商、調解解決，或協商、調解不成時，可以按照本合同約定向向人民法院提起訴訟。
第八條 合同的變更和解除：
1.合同經雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容，應經協商一致后，重新簽訂補充協議。合同簽訂后施工前，一方如要終止合同，應以書面形式提出，并按合同總價款 10 %支付違約金，并辦理終止合同手續。
2.施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議，解除本合同。
第九條.其它約定：
1.雙方同意由第三方監理(廈門全壘打裝修監理公司)進行協商工作。
在未經第三方監理(廈門全壘打裝修監理公司)確認情況下，甲方有權不支付乙方相關費用。
2.經過第三方監理(廈門全壘打裝修監理公司)確認，甲方必須按照約定支付乙方相關費用。
3.因氣候、停電等不可抗力或不可預見因素造成的工期延誤，經雙方確認后可以順延。
4.甲方在入住前可以要求乙方5次來現場配合其他工種的交叉施工，超過5次部分每次甲方需支付乙方50元/天的勞務費。
5.保修期內由于乙方的施工和產品造成的質量問題由乙方免費維修，在接到甲方通知后48小時內必須到達現場。由于甲方使用不當或不可抗力或不可遇見原因造成的問題，甲方按實際發生費用支付乙方維修費用。
第十條 附則
(一) 本合同經甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。
(二)本合同簽訂后工程不得轉包。
(三)本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。
(四)合同有效期至_____________________。
(五) 水電工程保修伍年，過了保修期乙方來維護甲方應支付相應費用。
甲方簽字：
乙方簽字：
簽字日期：
【水電工程合同】相關文章：
水電工程合同10-16
水電工程合同08-08
水電工程合同09-01
關于水電工程合同08-08
水電工程安裝合同11-05
水電工程清包合同12-22
水電工程合同（精選12篇）11-11
水電工程合同15篇10-23
水電工程承包合同01-16
水電工程承包合同10-04