簡易工程合同模板
在人們越來越相信法律的社會中，合同起到的作用越來越大，簽訂合同是減少和防止發生爭議的重要措施。相信大家又在為寫合同犯愁了吧，以下是小編整理的簡易工程合同模板，僅供參考，歡迎大家閱讀。
發包人（全稱）：_____________________________
承包人（全稱）：______________________________
根據《中華人民共和國合同法》和中華人民共和國建設部，國家工商管理總局共同發布的《建設工程施工合同》及其他有關法律、法規，自愿、平等、公平和誠實信用的原則，甲乙雙方就_____________工程協商簽訂合同，共同信守。
第一條、工程事項
1.1工程名稱：_______________________________________；
1.2工程地點：_______________________________________；
1.3工程內容：_______________________________________；
1.4工程開竣工日期___________年_________月________日至___________年_________月________日。
第二條、工程承包范圍
承包范圍：乙方包工，包料。
第三條、發包人工作
3.1甲方向乙方提供設計圖紙，核定乙方的施工方案。
3.2甲方向乙方提供水、電、場地、工人住宿，方便乙方施工。
第四條、承包人的權利和義務
4.1按照協議約定進入現場并嚴格按照設計圖紙進行施工，保證按期完工。
4.2施工中做到文明施工，嚴格按照安全標準組織施工。
4.3乙方編制施工方案，由甲方審定后實施。
4.4乙方保證按圖施工，不得私自變更甲方圖紙，如需更改必須與甲方溝通協商。
第五條、工程造價和結算
5.1工程總價：大寫_________________________________。
5.2結款方式：合同簽訂之日，甲方付給乙方__________元為預付款。
5.3乙方材料及工人進場再付工程款_______%大寫__________元
5.4工程全部結束驗收合格后，甲方向乙方付清余款。
5.5工程結束三天內為工程驗收期，逾期視為工程合格。
第六條、由于以下原因造成竣工日期推遲和延誤，工期相應順延。
6.1不可抗力及自然災害因素，如雨、雪等天氣；地震、洪水等天災。
6.2發包人未能按約定日期支付工程相應款項，使施工不能正常進行。
第七條、違約責任
7.1除國家法律法規政策明確規定或其它不可抗力因素外，任何一方違約造成的損失，由違約方承擔賠償責任。
7.2甲方未按約定的時間和要求提供場地，方案回復，支付工程款的，乙方可以要求順延工期，同時引起的停工待料，延誤工期和施工人員工資等費用均有甲方承擔。
第八條、爭議解決方式
本合同在執行過程中發生的爭議由雙方當事人協商解決，協商不成的可向當地人民法院起訴。
第九條、其他
協議未盡事宜，甲乙雙方可以洽商，簽訂補充協議，補充協議具有同等法律效應。
第十條、合同份數及生效日期
本協議一式兩份，甲乙方各執一份，經雙方簽字蓋章后生效。
甲方（簽章）：__________________乙方（簽章）：__________________
___________年_________月________日___________年_________月________日
【簡易工程合同】相關文章：
簡易工程合同11-20
工程簡易承包的合同11-21
簡易工程合同15篇08-12
簡易工程合同范本10-20
簡易工程合同(15篇)12-12
簡易工程施工合同11-15
簡易建筑工程合同12-20
簡易工程機械租賃合同10-13
簡易通風工程施工合同12-20