承攬合同

時間：2025-12-23 07:58:13 合同大全

實用的承攬合同

　　在人民愈發重視法律的社會中，越來越多的場景和場合需要用到合同，簽訂合同能平衡雙方當事人的平等地位。相信大家又在為寫合同犯愁了吧，以下是小編收集整理的實用的承攬合同，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

實用的承攬合同

實用的承攬合同1

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙雙方按照《中華人民共和國合同法》和《建筑工程承包合同條例》規定的原則，結合房屋建設的實際情況，經過協商，自愿達成如下協議。

　　一、工程概況：

　　甲方準備在縣街新建三層樓帶尖子的房屋一棟。經與乙方接觸、洽談、協商，決定將其房屋交由乙方承建，具體如下：

　　1、房屋主體結構施工，內墻粉刷，外墻施工（按城建局圖紙），一樓地板磚鋪設，衛生間（包括

　　一、

　　二、

　　三、四樓衛生間）瓷磚鋪設。

　　2、乙方按照甲方的圖紙保質保期來進行施工，工程從________年____月____日開始動工，至________年____月____日竣工。房屋主體結構施工必須于________年____月____日前完工。

　　3、甲方負責建筑所需的鋼筋、水泥、沙子、磚、地板磚、瓷磚。

　　4、施工期間甲方自愿將自有的攪拌機一臺，抽水機一臺、刨床機一臺、膠輪車兩部等物品借與乙方使用，設備維護由乙方負責，施工完畢后歸還甲方。

　　5、房屋施工所需如：腳手架、跳板、模板等建筑材料由乙方負責。

　　二、費用結算

　　1、房屋建設采用費用包干的方式。

　　2、房屋建筑總面積以最后實際修建面積為準，按每平方240元計算。

　　3、付款方式：

　　①乙方完成的工程經甲方驗收合格，甲方按月向乙方按工程完工的70%支付工程款。

　　②全部工程完工后，經甲方驗收合格，付清工程的余下款項。

　　三、質量要求：

　　1、工程驗收標準，甲方按照下面的規定執行。

　　2、施工中，乙方應按照甲方的要求進行施工，主體結構建設時，墻體要垂直、整體平整，所有的門及門窗的安放與墻體成一條線；粉刷時墻體厚度均勻，無裂縫，內墻面達到整體水平、平整、無裂縫，門及門窗與墻接觸地方的.粉刷看不到縫隙，天面要達到厚度均勻，無裂縫，一樓地板磚樓及衛生間的瓷磚要平整完好的粘貼，達到水平；陰陽角與墻體成一條線，與墻面垂直或平行；房屋四周要進行雨水排除的處理，待工程全部結束后，甲方進行竣工驗收。

　　四、法律責任：

　　1、工程施工現場的安全由乙方自行完全負責，若發生安全事故由乙方完全負責，承擔一切責任，甲方概不負責，沒有任何法律責任。

　　2、乙方不按甲方要求進行施工，延期完工或者質量不合格，乙方須對甲方的損失承擔賠償責任。

　　五、需要說明：

　　1、本合同一式二份，雙方各執一份。

　　2、本合同自________年_____月____日簽定之日起生效。

　　甲方（簽字蓋X）

　　乙方（簽字蓋X）

　　________年____月____日

　　雙方證明人：（簽字蓋X）

實用的承攬合同2

　　簽訂時間：年月日合同編號：

　　乙方（供方）：

　　甲方（需方）：

　　第一條采購清單：中鐵九局集團第七工程有限公司。

　　第二條供貨時間：供貨時間以甲方通知時間為準。

　　第三條調價方法：合同簽訂單價為當日我的鋼鐵網公布的市場建筑鋼材價格行情，作為基準價格。貨到現場當日依據我的鋼鐵網公布價格為準，幅度超過±100元時進行調價，按基準價±100元結算，幅度不超過時按簽訂價結算。

　　第四條到貨地點、運輸方式、運雜費及其他費用約定：甲方施工現場。汽車運輸，確定運費為/噸。第五條隨貨物必備品：乙方隨車帶此批貨物對應的有效材質單。

　　第六條計算方法：鋼筋依據理論值換算計重；盤圓依據過磅檢斤計重。

　　第七條包裝及驗收標準：按國家標準綁扎。驗收貨物做到無彎曲，無銹蝕。試驗結果以甲方試驗室復檢報告為準，不合格品乙方無條件退場。

　　第八條結算方式：第九條本合同解除的條件：貨物在數量和質量上無問題，貨款全額支付無拖欠時，本合同自動解除。

　　第十條違約責任和雙方義務：

　　乙方未按甲方要求的供貨期限或質量標準或其它要求履行交貨義務，承擔由此造成甲方的一切損失。甲乙雙方每月進行對賬并簽認，乙方按對賬結果開據合法有效發票。

　　第十一條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的'爭議，由雙方協商解決，協商不成由沈陽鐵路運輸法院裁決。

　　第十二條本合同一式肆份，甲方叁份乙方壹份，本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　第十三條其他約定事項：

　　本合同簽訂數量為工程量約算數量，供貨與結算按現場實際需用量為準，如超出合同簽訂數量的10%時雙方需另附補充協議。

實用的承攬合同3

　　發包方：（以下簡稱甲方）

　　承包方：（以下簡稱乙方）

　　甲方因開發位于復興鎮鑫海鐵廠土石方建設項目需要，經與乙方協商一致決定將該工程場平土石方工程交由乙方獨立負責施工完成，雙方就該工程涉及各方權利、義務在平等自愿基礎上依照《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》的相關規定達成如下協議內容：

　　一、工程概況

　　1、工程名稱：

　　2、工程地點：

　　3、工程范圍

　　甲方所提供的該項目施工平面圖中，土石方承攬工程，工程量達州市鑫海冶煉有限公司測量的數量并由雙方簽字認可為準。

　　二、承攬方式

　　1、乙方以大包干形式完成甲方發包土石方工程，未經甲方書面許可乙方不得將所承攬工程轉包他人；否則，視為乙方根本性違約。

　　2、乙方承攬施工過程中所有機械設備、爆破材料（土石方破碎，另行計價）、裝挖機械、土石方外運、衛生清潔（必須設沖洗臺和沉砂井）及因乙方施工與周邊協調發生的全部費用均由乙方承擔；若乙方因不文明施工內容承擔了經濟及法律責任，甲方有權直接向乙方追償。

　　3、乙方是自然人承包，涉及到特殊作業人員及特殊要求應符合相關國家法律法規，乙方承攬施工過程中發生的一切安全事故均由乙方自行承擔相應法律及經濟責任。

　　四、工程施工期限

　　1、乙方承攬施工工期為日，即從本合同簽訂之日起三天內進場施工起計算工期至年月日止。

　　2、因不可抗拒造成延誤工期，工期順延。

　　五、工程價款及支付辦法

　　1、按實際完成量立方米計算，土方、頁巖綜合價每立方元整。大寫：元整（稅費由甲方負責）。

　　2、工程按實際完成工程量支付工程款，如甲方沒有按時付款。余款在該項工程驗收合格后甲方不按時付清，乙方有權向甲方加由總造價的10%。

　　六、工程成果及質量

　　1、乙方完成土石方工作成果需經雙方實測地場平達甲方施工圖紙指定高程，場內平整度需經甲方簽字認；

　　2、乙方所完成工程質量應達到國家質量檢驗評定標準等經，同時接受甲方驗收認可。

　　七、工程量計算方法

　　乙方進場時需經甲乙雙方經現場對場平內指定范圍內各點高程時行實測，甲方對各點高程計算后再向乙方交底作業，乙方作業至甲方規定高程后，雙方測量合格按實際計算工程量。乙方場平土石方無論厚薄、堅硬等實行按土石方立方米均價計算。

　　八、工程驗收

　　1、甲方按照《建筑工程施工規范及驗收規范》要求組織對乙方所施工完成土石方工程時行驗收。

　　2、乙方完成土石方分項工程應達到國家質量評定標準。

　　九、甲方權利義務

　　1、甲方提供土石方倒土場地，場地的租金費用由甲方負責，運土在3公里以內（3公里外另行計價）；

　　2、提供乙方施工場平土石方各點設計高程交由乙方組織施工，指派作為現場技術指導和工程測量；

　　3、甲方有權檢查乙方所承攬施工進度計劃完成情況，并有權審查同意乙方所提供施工方案；

　　4、甲方為施工提供所需的用水、電接口，乙方施工作業所產生的水、電費由乙方自行承擔；

　　5、甲方需按本合同約定期限向乙方支付工程價款，不按時付款造成停工，由甲方負責造成停工的`各種費用；

　　6、乙方在按合同約定期限及工程質量完成工程后，甲方應及時組織對乙方所完成工程驗收。

　　7、甲方有權要求乙方辭退甲方為其能力或行為已不能勝任本分項內相關工作的乙方的任何成員。

　　8、甲方在合同簽字后一天內提供辦理放炮手續的資料。

　　十、乙方權利義務

　　1、提供進場施工必備的有關資料和文件，證明其具備承接本工程資質的有關材料，提供民工團體工傷保險單和發票。

　　2、自行獨立組織能勝任該工程施工的項目管理班子和操作熟悉的作業人員，進場前乙方應向甲方指派為乙方駐工地代表負責人，負責合同覆行，指派為專職質安員，監督施工過程中的不規范行為，并獨立承擔在施工作業過程中所發生一切安全事故及相應責任。

　　3、執行甲方所要求工程范圍及技術質量指令，按甲方要求組織施工，根據甲方要求編制施工方案，確保按合同工期和質量要求完成所承擔的工程。

　　4、按照甲方要求進行施工并接受甲方的監督檢查并服從甲方統一協調。

　　5、自行負責管理施工所有機械設備或相關材料，如損失或被損壞，由乙方自行負責。

　　6、乙方支付民工工資、運輸、機械、爆破等相關工作費用應將支付明細交于甲方存檔。

　　十一、違約責任

　　甲乙雙方未按合同約定條款覆行就承擔給對方造成的全部經濟損失。

　　十二、爭議處理

　　甲乙雙方因覆行本合同發生爭議，如協商不成，由甲方公司住所地人民法院管轄。

　　十三、本合同未盡事宜，甲乙雙方另行以書面形式補充約定。

　　十四、本合同甲乙雙方簽字并加蓋印章后生效，結清賬后自動失效，乙方合同原件必須交回甲方。合同一式四份，甲方執三份，乙方執一份。

　　注明：油料如出現國家價在每公升0、1元左右不另計價，超出另行計價。

　　甲方（公章）：_________

　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________

　　_________年____月____日

實用的承攬合同4

　　甲方：

　　乙方：

　　依據《中華人民共和國合同法》和有關法規的規定，乙方接受甲方的委托，就公司產品設計加工事項，雙方經協商一致，簽訂本合同，信守執行：

　　一、制作內容與要求：訂購項具體內容：上海漢沃展示設計有限公司為的設計與制作，詳見報價單及圖紙。

　　二、甲方在圖紙與報價單上簽字后，乙方按照圖紙與報價單上所列內容生產的產品經甲方驗收合格后視為合格品。若驗收不合格，則甲方有權不予接受或退貨并要求全數退款，因此產生的一切費用由乙方承擔。

　　三、甲方中途變更定作物的數量、規格、質量或設計要求等，應當賠償乙方因此造成的'損失。但征得乙方同意除外。

　　四、主材材料由乙方負責解決，輔材、工藝細則、電路方案甲乙雙方共同協商確定。

　　五、乙方在合約簽字生效后，負責在月日前完成產品設計與制作。交貨地點，收貨人由甲方指定。

　　六、制作費結算方法：

　　1、雙方協定的價格為人民幣，甲方在設計制作開始前，須支付預付款計50%人民幣_ __。甲方在安裝結束后的七日以內應安排專門人員驗收，甲方在驗收合格并收到正規增值稅發票后向乙方結清制作余款合計_整人民幣。因甲方原因在驗收合格后規定的付款期限內逾期未結清費用的，甲方應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向乙方償付違約金。設計制作費以（現金，支票、匯款）形式匯入乙方帳戶。

　　2、甲方如不履行合同，預付款即抵作違約金，無故拖欠余款，我司有權安排專人要回。

　　3、乙方如不履行合同，則須雙倍返還甲方預付款抵作違約金。如乙方逾期交貨的，甲方有權拒付相應貨款，每逾期一日，應按照逾期交付部分貨款金額的千分之五向甲方支付違約金。

　　4、合同價格包含乙方將產品運送至甲方指定交貨地點，并交付給甲方指定收貨人之前的所有費用（包括但不限于成本及利潤、稅金、包裝費、運輸費、保險費）及后續相關費用（包括但不限于保修、技術服務）。

　　七、糾紛的處理：

　　甲方和乙方因合同而發生糾紛時，雙方應協商解決，協商不成時，經雙方同意可向仲裁機關申請仲裁，也可以直接向人民法院起訴。本合同自年月日起有效，有效期為一年。本合同執行期間，雙方均不得隨意變更和解除合同。合同如有未盡事宜，應參照經濟合同法及設計加工承攬合同條例等法律執行。雙方也可就未盡事宜進行協商，作出補充規定，補充規定與合同具有同等效力。

　　八、質量的保證：

　　乙方對已制作的產品實行質量跟蹤保證。具體為——電器保質半年，其他保質一年。（注：除人為以外）本合同正式一式二份，甲方與乙方各執一份。

　　甲方（蓋章）：

　　乙方（蓋章）：

　　甲方代表簽名：

　　乙方代表簽名：

　　地址：

　　電話：

　　日期：